照明工程合同

　　照明工程是光源與照明專業的一門重要課程。那麼怎麼寫呢?以下是在小編為大家整理的範文，感謝您的欣賞。

　　範文一

　　發包方： ***以下簡稱甲方*** 承包方： ***以下簡稱乙方***

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就張家堡廣場照明工程，特訂立本合同。

　　1. 合同內容

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3工程範圍：

　　施工工期

　　2.1開始工作日期：年月日

　　2.2結束工作日期：年月日

　　2.3總日曆工作天數為：天

　　2. 承包方式

　　本工程為包工包料***不包含燈具採購***的承包方式。

　　3. 合同價款及付款方式

　　4.1合同總價款***暫定***人民幣：元，大寫：

　　4.1.1合同總價款包括照明工程施工費和照明工程二次設計費。

　　4.1.2合同價款中照明工程二次設計費按工程總造價的4%計取。

　　4.2付款方式

　　4.2.1施工進場兩天內支付暫定工程款的30%，工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗收後支付至總工程款的95%。質保期滿後一個月內一次性支付5%的質保金。

　　4.3合同價款計算：依據施工單位二次設計的施工圖、設計變更、簽證，執行《全國統一安裝工程預算定額陝西省價目表2001》、《陝西省房屋修繕工程安裝工程費用定額2001》及配套檔案工程類別依據三類工程取費，不計取養老保險統籌和安全、文明施工定額補貼費***計取趕工費，費用額甲乙雙方協商***。本合同包括的主材價格按甲方認價計取。

　　4.2.7合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。

　　5.雙方責任

　　5.1甲方責任：

　　5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供張家堡廣場原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖***招標檔案中提供的圖紙***電子版。

　　5.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電***費用由乙方承擔***。

　　5.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。

　　5.1.4由於工期太緊，甲方必須在收到乙方檔案***包括圖紙、變更、與工程進度有關的檔案***2小時內予以確認，否則視為甲方已確認。

　　5.1.5甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。

　　5.1.6甲方按計劃採購燈具，保證燈具到場時間不影響整個工程工期。

　　5.1.7甲方在收到乙方提交的工程驗收申請後48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格後及時辦理結算。

　　5.2乙方責任：

　　5.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。

　　5.2.2除錯驗收合格後，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。

　　5.2.3按施工安全規範做好施工質量、安全管理，如在施工期間發生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料淨、場地清’。

　　5.2.4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格後方可隱蔽，自行隱蔽無效。

　　5.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任;對現場所有其他建築及建築裝修、裝置、器具、綠化苗木不得破壞。

　　6。暫停施工

　　6.1當碰到重大質量事故，安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，並在提出要求後12小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，並妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，業主代表應當在2小時內給予答覆。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後2小時內未予答覆，分包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。

　　6.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因***天氣、人為因數***可進行暫時停工。

　　7.工程延誤

　　對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認後，工期相應順延;

　　7.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批准、答覆等，致使施工不能正常進行;

　　7.2經甲方認可的設計變更和工程量增加;

　　7.3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時;

　　7.4因甲方採購的燈具不能按時到施工現場，或其它甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。

　　8.不可抗力

　　8.1張家堡照明工程為冬季室外施工，由於天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

　　8.2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

　　9.變更

　　施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用整甲按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。

　　10.驗收

　　10.1安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查。

　　10.2隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格後方可隱蔽。

　　10.3燈具安裝除錯完畢後，經甲方驗收合格，作為本工程的最終質量驗收。

　　11.工程質保期

　　11.1本工程質保期為工程驗收合格之日期一年。保修期內如工程發生故障，乙方必須在接到通知後的12小時內派人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。

　　11.2保修期滿後，乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務，若工程發生故障，乙方應在接到通知後24小時內趕赴現場維修，以最優惠的成本價維修更換。

　　12.違約責任

　　12.1本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。

　　12.2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔違約責任。

　　12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。

　　13.爭議的解決

　　凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決，任何一方均可向本合同專案工程地人民法院提起訴訟。

　　14.其它

　　14.1由於開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現場確認，甲方代表同意後，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同範圍內，乙方不負責。

　　14.2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。

　　14.3本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另籤補充協議。

　　14.4本合同一式六份，甲乙雙方各三份。

　　發包方***蓋章***：承包方***蓋章***：

　　年月日：

　　範文二

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本專案工程的具體情況，甲乙雙方協商達成一致，並訂立本合同以雙方共同遵守：

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：鄭州市白沙園區廣惠街道路照明工程

　　1.2工程地點：鄭州市白沙園區廣惠街道路

　　1.3施工範圍：廣惠街照明施工圖紙內的所有內容。包括但不限於160KVA箱變安裝、鄭州市白沙園區廣惠街路燈的安裝，電纜的鋪設，箱變與路燈電纜線的對接、敷設及安裝除錯。

　　1.4承包方式：包工包料

　　1.5工程質量：滿足設計要求，符合國家行業驗收標準

　　本合同按照電氣裝置安裝工程10KV電力電纜埋地鋪設施工及驗收規範***GB50173-92***及電力部門有關規定施工。

　　1.6工程造價：經雙方協商本工程為包乾價，一次性包死，除設計變更外不再做任何調整。本工程固定包乾價為 1260000.00 元人民幣，大寫：壹佰貳拾陸萬元整。

　　1.7工程工期：從甲方通知乙方進場施工之日起計算，工期為暫定30 天。

　　第二條甲方責任

　　甲方應積極配合乙方施工，給乙方施工創造有利條件，保證施工段內的場地、通道平整暢通;

　　第三條乙方責任

　　3.1按照國家電力工程質量驗評標準，擔負施工任務。

　　3.2負責協調電業局，辦理施工許可、竣工驗收，相關資料轉移及手續的辦理。

　　3.3在施工前，由乙方申報開工報告，報告經甲方同意後，方可進行工程施工。工程竣工後，乙方負責協調電業局做好工程竣工驗收工作。

　　第四條施工條件

　　4.1做好施工前的線路測量定位，並進行復測;

　　4.2基坑的回填夯實，要求夯實程度達到原狀土密實度的80%及以上。

　　第五條關於工程的約定

　　5.1甲方要求比合同約定完成的工期提前竣工時，應徵得乙方的同意。

　　5.2因甲方未按約定完成工作而影響工期，工期順延。

　　5.3因乙方責任不能按期開工或中途無故停工同，影響工期的，工期不順延。

　　第六條關於工程質量及驗收的約定

　　6.1本工程質量應達到國家質量評定合格標準，將按照《城市電力規劃規範》中的有關規定驗收。甲方要求部分或全部工程專案達到優良標準時，應向慚方支付由此增加的費用。

　　6.2甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲

　　方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複檢時，乙方應予辦理複檢。若複檢合格，甲方承擔複檢費用，由此造成的停工，工期順延; 複檢不合格，其複檢及返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　6.3由於乙方原因造成任何質量事故，其返工費用及因質量事故給甲方造成的損失均由乙方承擔。

　　***工程竣工後，乙方通知甲方驗收。驗收合格後，由乙方協調電業局及相關部門辦理驗收、移交手續。

　　第七條保修期的約定

　　工程竣工投運後，保修期一年。在保修期內出現由乙方原因引起的質量問題，乙方無條件保修。因使用不當所造成的一切責任事故，由使用方負責。

　　第八條關於工程價款及結算的約定

　　8.1工程款的60%。工程竣工驗收合格在建設單位付款後30個工作日內付至工程款的95%。下餘5%做為工程的質保金，自工程竣工驗收合格之日起滿一年後，一月內付清質保金。

　　8.2質保金在質保期滿後，如不發生維修情況，由甲方返還乙方。

　　第九條有關安全生產和防火的約定

　　9.1乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合10KV電力電纜埋地方式鋪設施工及驗收規範***GB50173-92***及電力部門的有關規定。

　　9.2由於乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承擔一切經濟損失。

　　第十條爭議或糾紛處理

　　10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

　　10.2當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，雙方同意由工程所在城人民法院裁判。

　　第十一條附則

　　11.1本合同未盡事宜，雙方另行協商約定。

　　11.2本合同正本二份，雙方各執一份。

　　甲方***簽章***：乙方***簽章***：

　　經辦人：

　　年月日

　　範文三

　　發包方： ***以下簡稱“甲方”*** 承包方：***以下簡稱“乙方”***

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就照明工程，特訂立本合同。

　　1. 合同內容

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3工程範圍：

　　施工工期

　　2.1開始工作日期：年月日

　　2.2結束工作日期：年月日

　　2.3總日曆工作天數為：天

　　2. 承包方式

　　本工程為包工包料***包含燈具採購***的承包方式。

　　3. 合同價款及付款方式

　　4.1合同總價款***暫定***人民幣：

　　4.1.1合同總價款包括照明燈具、工程施工費。

　　4.2付款方式

　　4.2.1施工進場兩天內支付暫定工程款的70%，竣工驗收後支付至總工程款的100%。

　　4.2.2合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。

　　4.燈具技術引數要求

　　4.1光通量：

　　4.2顯色指數：

　　4.3色溫：

　　4.4配光曲線：

　　4.5整燈光效：

　　4.6壽命：

　　4.7工作溫度：

　　4.8燈具和電源防護等級為IP65;

　　4.9工作電壓：AC185V~265V，頻率為50HZ+-10HZ

　　4.10光通維持率：

　　4.11道路平均照度和均勻度要求：

　　4.12未作要求部分，須滿足國家及省市相關規範要求。

　　5.質量要求

　　依據《城市道路照明設計標準》***CJJ45-2006***、圖紙設計標準及相關驗收標準;光衰≤5%/年。

　　6.雙方責任

　　6.1甲方責任：

　　6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖***招標檔案中提供的圖紙***電子版。

　　6.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電。

　　6.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。

　　6.1.4由於工期太緊，甲方必須在收到乙方檔案***包括圖紙、變更、與工程進度有關的檔案***2小時內予以確認，否則視為甲方已確認。

　　6.1.5甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。

　　6.1.6甲方在收到乙方提交的工程驗收申請後48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格後及時辦理結算。

　　6.2乙方責任：

　　6.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。

　　6.2.2除錯驗收合格後，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。

　　6.2.3按施工安全規範做好施工質量、安全管理，如在施工期間發生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料淨、場地清’。

　　6.2.4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格後方可隱蔽，自行隱蔽無效。

　　6.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任;對現場所有其他建築及建築裝修、裝置、器具、綠化苗木不得破壞。

　　7.暫停施工

　　7.1當碰到重大質量事故、安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，並在提出要求後12

　　小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，並妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，業主代表應當在2小時內給予答覆。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後2小時內未予答覆，承包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。

　　7.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因***天氣、人為因數***可進行暫時停工。

　　8.工程延誤

　　對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認後，工期相應順延;

　　8.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批准、答覆等，致使施工不能正常進行;

　　8.2經甲方認可的設計變更和工程量增加;

　　8.3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時;

　　8.4因甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。

　　9.不可抗力 9.1 照明工程為冬季室外施工，由於天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

　　9.2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

　　10.變更

　　施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。

　　11.驗收