建築總承包合同意向書
有些意向書沒有任何法律意義,有的其實就是合同,對當事人產生法律約束力。下面小編為大家精心整理了,希望能給你帶來幫助。
篇一:
建築工程合作協議意向書
甲方
乙方
經甲乙雙方友好協商,本著公平,誠實,互信,公平合作,互惠互利的基礎上就裝飾建築工程合作事宜上達成以下協議
第一條 合作宗旨
在合法合理的前提下,進行工程建設,進而實現工程利潤的最大化。
第二條 甲乙雙方的職責
1甲方負責承接工程專案,包括招投標工程各方面的工作接洽和協商,並有甲方簽訂建築施工合同
2甲方負責工程專案材料採購及資金管理
3乙方負責甲方簽訂了建築施工合同工程的承建工作及材料的斂收
第三條 甲乙雙方的權利和義務
1甲方有權對乙方在施工過程中違法違規的行為現象進行行為的終止,如乙方不聽甲方的指令,甲方有權終止合同
2如乙方在施工過程中,存在隱瞞或虛構事實的行為,對甲方造成經濟或名譽上的損失,甲方有權終止合同
3 甲方有權利和義務協助乙方協調各參建單位或人員的關係
4乙方在施工過程中,在追求利潤最大化的同時,必須保質保量,按圖施工,確保工程的質量和工期
5乙方負責工程管理,對工程的施工質量,施工工期,施工安全等一切事務進行管理,甲方有權進行監督
6乙方必須每個工作日到工地進行安排及檢查,並做好記錄,在施工過程中保持場地清潔,樹立形象
7 甲方按時保質保量及時組織工程施工過程中的材料提供
8甲方積極協助乙方與設計,建設單位協調,如若有任何變動,應及時通知乙方,以免造成不必要的返工
9認真執行《工程施工驗收標準》,嚴格按照規範、流程操作。圍繞工程質量這個主題,認真抓好施工專案的基部處理與收口收尾的細節處理
第四條 甲乙雙方的利潤分配
1單項工程完工後,甲方佔利潤的 75 %,乙方佔利潤的 25 %
2乙方每月領取人民幣 3000 元,作為乙方日常開銷,利潤結算時扣除
3單項工程完工後在 7 工作日內,甲乙雙方就所完工程進行利潤決算。
第五條 合同生效與終止
1. 本合同自訂立之日起生效。
2. 雙方同意終止合同
第六條 合同份數
1. 本合同正本兩份具有同等效力,雙方簽字生效,由甲乙雙方分別儲存
甲方蓋章:
甲方代表簽字:
乙方蓋章
乙方代表簽字
篇二:
工程承包意向書
發包方: 以下簡稱甲方 承包方: 以下簡稱乙方
一、 工程概況
1、工程名稱:民族文化森林公園
2、工程地點:海南省
3、施工範圍:土建安裝工程
4、承包方式:包工包料
5、工期:甲方合理、規範條件下的指定工期
二、 雙方的約定
經甲乙雙方協商,在互惠互利的原則下,簽訂本工程承包意向書:
1、 甲方暫同意將民族文化森林公園土建安裝工程擬承包給乙方施工。
2、 甲方提出的承包要求:
1乙方進場施工前需向甲方交納如期開工完工保證金50萬元,其他保證金按政府規定及招標檔案有關規定執行。
2乙方承諾土建工程墊資建設完成。
3在簽訂正式施工合同後,乙方必須保證按質按量按工期完成施工任務,才能進行本專案的投標。
4本工程按《海南省建築工程綜合定額》及《海南省安裝工程綜合定額》結算.
5乙方必須滿足並對甲方以上要求作出承諾後,才能進行投標,中標後簽訂正式工程施工合同。
三、 本意向書一式肆份,甲方叄份、乙方壹份,協議附件為本協議的組成部分,具有同等法律效力。
甲方蓋章:
甲方代表簽字:
乙方蓋章
乙方代表簽字
篇三:
建設工程施工承包合同
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其他有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就本建築工程施工事項,經協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況;
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、結構形式:
4、專案總建築面積:
二、工程承包範圍:
按照發包方提供的施工圖中交房標準,總承包施工圖紙所含土建、安裝等全部內容打樁、挖槽、護坡、電梯、消防、幕牆、人防除外。
三、承包方式:
施工總承包;包工包料。
1、工程承包價格:一次包死價格每平米1350元不含稅金,圖紙變更的以實際定額價格計算。
四、合同工期:
1、開工日期:年月日以甲方出具進場通知書為準
2、竣工日期;自清槽清樁頭開始至工程驗收完交工日止,室外配套及附屬工程除外工期以甲乙雙方及監理確認現場簽訂日為準,總有效工期 如遇其它不可抗拒因素雙方具體協商。
3、施工期間,如遇到下列情形可順延工期,但須有順延工程的說明經雙方代表簽字後作為本合同的附件:
1、不可抗拒力:
2、改變結構型別:
3、施工期間,非乙方原因停水、停電造成停工,每週累計
8小時可順延一天:
4、因甲方原因造成的停工給乙方帶來的損失,甲方應承擔責任,工人按每天180元計算,機械費等租賃等費用按實際發生的費用承擔。
5、甲方同意順延的其它情形。
6、因乙方原因延誤工期,乙方每日交納萬分之一的罰款作為給甲方的補償。
五、工程質量
工程質量標準:
達到國家現行規範的合格標準。
質量等級:合格
做到與工程質量相匹配的施工技術,資料完整齊全。 材料要求:
1、乙方負責工程所有的施工材料及裝置的購買,乙方所購的施工材料,必須符合國家現行規範和有關行業技術標準,甲方負責監督。
2、乙方未購的材料裝置均需通知監理人員進行進場報檢和鑑定取樣工作,並且經檢驗不合格的材料,裝置不得用於工程上。
3、乙方負責及時準確地收集和整理 全部技術資料,並用於關係竣工驗收,將竣工資料整理成冊,按建設行政主管部門要求的份數送達交甲方。
六、工程款結算方式及付款方式
1、結算依據:工程結算以發包方稽核簽字後的竣工圖紙,圖紙會審工程聯絡單、設計變更工程洽談、施工現場簽證單及甲方認可的施工檔案等原件為計算依據,按照河北省《2012年建築預算定額標準》結算,材料按照進場時間段實價實調。
2、工程付款方式:
1、乙方墊資到本工程主體結構封頂付已完工程量的60%。
2、所承建工程內外初裝修完畢後,15日內付到已完總工程量的85%含已付款。
4、整體工程竣工並驗收合格後十五日內雙方組織結算,三十日內結算完畢,付到總價款的95%,留5%質量保脩金,保修期一年,期滿後十日內結清。
5、精裝部分另行協商,同等條件乙方優先。
七、雙方權利義務
1、甲方的權利義務
1、負責施工現場三通一平工作。
2、負責確認水準點、座標點,以書面形式通知乙方。
3、負責向乙方提供正式施工圖紙六套一套電子版圖紙,組織設計單位和乙方、監理單位進行圖紙會審。
4、保證按合同約定的有關條款,及時向乙方支付工程款。
5、有權監督乙方的工程質量、工程進度。
6、有權根據工程管理的實際工作情況,提出調整乙方專案部的管理人員構成和相關管理要求。
7、及時組織相關單位進行竣工驗收。
8、負責協調解決各部門及社會面各種關係,保障乙方順利施工。
2、乙方的權利、義務
1、服從甲方施工現場的場地和分配高度,嚴格服從監理單位的施工管理中的職權和各項管理要求,並在工程管理中對甲方負責。
2、注意搞好施工現場周邊關係,負責施工現場的臨時道路、臨水、臨電的現場佈置工作和施工中的各項安保工作。
3、開工前必須向甲方提交有效的施工組織設計。
4、負責整理圖紙會審的資料。
5、乙方現場施工代理人,必須由乙方開具法人委託書,以書面形式加蓋公章的影印件交甲方備案。
6、施工現場組成保證施工需要的專案部,同時負責其它施工相關事宜,建立本工程需要的質量保證管理體系,保證施工組織設計的實施。
7、積極配合甲方和監理單位的質量檢查,按照要求提供資料:隱蔽工程質量,檢查最晚提前一天通知甲方和監理單位有關人員,妥善做好進場材料的保管和儲存,避免發生損失和丟失。
8、確保施工現場整潔有序,做到安全生產、文明施工並做好環境保護和場地揚塵治理工作,嚴防發生各類傷亡事故,如有發生責任及損失由乙方承擔。
9、做好本工程的安全保衛工作和已完工程未交甲方前的成品保護工作,認真執行甲方各項管理規定。
八、履約及違約
1、雙方在履行合同過程,因違約造成的損失由違約方承擔。
2、因不可抗拒力造成乙方不能按時進場,工期相應順延。
3、如甲方未按合同規定的時間支付工程款,逾期兩個月,乙方有權停止施工,工期順延,並承擔乙方因停工期間所有的經濟損失。
4、工程質量達不到建設部頒發的規範合格驗收標準,發包方有權依照有關規定對承包方進行處罰,限期修復;延誤工期不順延,由此造成的損失均由承包方承擔。
九、工程驗收
竣工日期:發包方在收到承包方竣工報告十個工作日內,組織有關單位驗收,工程竣工驗收通過,承包方送交竣工報告日期為實際竣工日期。
十、爭議與解決辦法
1、在履行工程中爭議由保定建設主管部門調解,調解不成的任何一方向均可工程所在地的人民法院提起訴訟。
十一、其它
本工程甲乙雙方簽定《建設工程施工合同》;未盡事宜甲乙雙方協商簽訂補充合同,補充合同與建設工程施工合同均具有同等法律效率。
本合同一式四份,甲乙雙方各持兩份。
發包方蓋章: 承包方蓋章:
法人代表簽字: 法人代表簽字:
委託代理人簽字: 委託代理人簽字:
身份證號: 身份證號:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日