製作安裝合同範本
製作安裝工程質量監控在建築業是比較重要的。製作安裝合同怎麼寫呢?以下是在小編為大家整理的製作安裝合同範文,感謝您的欣賞。
製作安裝合同範文一
甲方:
乙方:
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規,就甲方委託乙方製作安裝廣告牌的有關事宜達成如下協議,供雙方共同遵守:
第一條 製作概況
1.工程名稱:噴塑鐵皮字
2.廣告牌規格:
10.8厚的鍍鋅噴塑鐵皮字
2標誌字母共8個、R、4個大字、27個小字1.63X1.63X3+1.32X1.32X5+0.35+4+0.45X27=33.21平方米
第二條 安裝要求
安裝地點:
施工要求:按照甲方提供給甲方的設計圖案施工。
第三條 工程造價及支付方式
1.合同總價款共計人民幣7000.00元整大寫:柒仟元整。
2.合同生效後,乙方可在甲方廣告牌地基製作過程全部完工後一至三天全部一次性付清給乙方廣告牌總體款人民幣7000.00元整大寫:柒仟元整。
第四條 工程期限
施工日期自2014年3月12日至2014年3月26日。如遇不可抗力因素如雨、雪、四級以上大風,工期相應順延。
第五條 雙方權利、義務
乙方:
1. 協助、配合甲方的各項工作。
4、在施工中,因乙方原因造成停工、誤時及工人中途往返費用,由乙方負擔。 甲方:
1、、 協調解決施工中出現的問題,保質保量的完成工程, 施工期間如發生人身傷亡及其他安全事故均與甲方無關,由乙方自己承擔。
2、 乙方應保證廣告牌使用3—5年,抗風力10級風力以當地氣象局報道為準。
3、 保修期滿後,雙方另籤維修協議進行維修。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效益,自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜另行協商。如產生糾紛,應本著互諒互讓的原則協商原則協商解決,協商不成,向甲方所在地人民法院起訴。
甲方: 乙方:
住址: 住址:
年 月 日
製作安裝合同範文二
委託方: 承攬方:
以下簡稱甲方 以下簡稱乙方
甲方委託乙方承擔為明確雙方的職責,根據《中華人民共和國合同法》的相關規定,雙方友好協商如下協議:
一、工程名稱及材料規格: 1、2、
二、工程地點: 三、工期
1、工期從日至年月工驗收。
四、合同價及付款方式 1、合同價為
2、雙方簽訂合同後,製作完成驗收合格即付清全額工程款。 五、承包方式及質量要求
1、本工程由甲方以包工包料方式承包給乙方。
2、本工程質量保修為2年,二年內出現質量問題乙方免費維修除人力不可抗拒因素外 六、雙方責任 1、甲方責任
1甲方必須有專人進行溝通落實; 2甲方必須按時撥放工程款; 3、及時進行驗收。 2、乙方責任
1、乙方必須嚴格按圖施工包括安裝位置、尺寸等進行安裝。 2、服從甲方的施工方案、進度、質量、安全生產進行指導監督檢查保證按甲方要求完成。
3、遵守施工現場的有關規定,嚴格安全措施;防火防盜,杜絕事故的生成。在施工中,乙方發生的傷亡事故和由乙方原因造成的其他損失,均由乙方負責,乙方不得影響工程進度。
4、乙方必須採取一切必要的措施和手段,強化施工安全健康文化管理,提高安全與文明施工水平,確定嚴格的安全施工秩序以保證施工人員在施工中的安全和健康。
5、乙方必須在合同固定時間內,無法完成安裝工程則每延誤一天向甲方賠償500元雨雪天氣除外。 七、現場要求
1、在施工期間,乙方必須保持施工現場的整齊,施工準備材料;裝置應整齊妥善存放,廢物與垃圾等不需要的設施及時從現場消除,拆解並清理。
2、竣工時乙方應及時清理裝備,剩餘材料,垃圾和各種施工臨時設施,並保證施工程的整潔。
八、糾紛解決
當本工程承包合同發生糾紛時,雙方本著實事求是的原則協商解決。 九、合同份量
本合同一式兩份,雙方各持一份。
甲方代表蓋章 地 址: 法定代表人: 委託人: 電 話: 開戶銀行: 賬 號:
乙方代表蓋章
地 址: 法定代表人: 委託人: 電 話: 開戶銀行: 賬 號:
製作安裝合同範文三
發包方簡稱甲方:
承包方簡稱乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同》GB-1999-0201及山東省有關規定,雙方根據分工負責、配合協作的精神,經充分協商一致,訂立本協議,並嚴肅執行。
第一條:工程概況
1.1 工程名稱:
1.2工程地點:
1.3
1.4工程材料:
1.5承包方式:1.6工程期限:本工程自月至月日止全部完工。經雙方協商,發生以下情況,經甲方確認,順延合同工期。
1.6.1 人力不可抗拒的災害面被迫停工者;
1.6.2 甲方變更計劃而影響施工者;
1.6.3 甲方未按期支付工程款影響施工者;
1. 其它非乙方責任影響施工者。
1.7 本協議合同造價暫定為人民幣大寫:第二條 工程款支付
合同簽定後付總價格的50%現金 ,安裝完付清尾款_ 元 。
第三條 工程質量
3.1 甲方根據行業質量驗收規範和評定標準對乙方進行檢查和驗收,乙方必須嚴格按照質量驗收規範和標準進行施工,製作及安裝工程均必須達到合格標準;
3.2 乙方必須服從甲方質量監督人員的檢查監督,發現不合格的情況後,甲方有權要求整改。
第四條 安全責任
4.1 乙方負責保證現場施工必須的安全防護措施和勞動保護措施,必須保證安全施工,若工程期間造成安全事故,由乙方全權負責;
4.2 工程結束後若出現任何質量問題傷及人身安全者,由乙方全權負責。
第五條 雙方一般的權利和義務
5.1 發包人職責:
5.1.1 按合同約定及時撥付工程進度款;
5.1.2 指定專人對工程進度、工程質量進行監督、辦理中間交工專案的驗收手續,負責簽證、解決應由甲方解決的問題,以及其他事宜;
5.1.3 工程完工後及時組織驗收並辦理工程款結算;
5.1.4 工程中途停工、緩工或由於設計變更而造成的返工,應採取措施彌補後減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械裝置調遷、材料和構件積壓的實際損失。
5.2 承包人職責:
5.2.1 按照甲方要求,及時組織材料進行施工或進場及安裝;
5.2.2 確保工程質量,按合同規定的時間竣工和驗收;
5.2.3 工程未交付發包人或委託人之前,承包人負責工程的成品保護工作,成品保護期間發生損壞,承包人自費予以修復;
5.2.4 必須遵守甲方的安全保衛制度,做好施工現場的防火治安工作;
5.2.5 乙方應在開工前為工人購買保險,發生人身傷亡事故,自行負擔。
第六條 質量保修
6.1 在合同規定的保修期內乙方對屬於己方責任的工程質量問題負責無償修理;
6.2 整體工程保修期從工程竣工起二年。
第七條 合同爭議
7.1 爭議解決方式:協商解決
第八條 其他
8.3 本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
發包人公章: 承包人公章:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
看了製作安裝合同的人還看了:
1.製作安裝合同
2.廣告牌製作安裝合同協議書
3.鋼結構
4.戶外廣告
5.廣告牌製作安裝合同模板