爆破承包合同
隨著爆破技術的逐漸發展與日趨成熟，預裂爆破、光面爆破等開挖輪廓線控制爆破技術被廣泛應用在礦山、水利、道路建設等領域，那麼簽訂需要注意什麼呢?以下是在小編為大家整理的範文，感謝您的閱讀。
範文1
發包方： ***以下簡稱甲方*** 承包方： ***以下簡稱乙方***
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律法規，甲方將 空港新城五期二標A1段平基土石方 爆破，委託乙方施工，本著平等互利原則，經雙方協商達成如下協議：
第一條 工程概況
不含光面爆破作業***
第二條 工程款：暫定30萬元。
第三條 工程款支付方式：不支付工程預付款，工程完工後按合同價款支付80%，餘下款項在竣工驗收合格後10日之內付清。
第四條 甲方施工現場代表：
乙方施工現場代表：
第五條 甲、乙雙方責任
第七條 本合同自訂立之日起，雙方簽字蓋章生效，工程完工後，甲方付清工程款後自動失效。
本合同一式四份、雙方各兩份，均具有同等法律效力。
甲方***公章***：_________ 乙方***公章***：_________
法定代表人***簽字***：_________ 法定代表人***簽字***：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
範文2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、行政法規，雙方遵循平等、自願、公平和誠信的原則，就本專案協商一致，訂立本合同共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX
2、工程地點：XXXXXXXXXXXXXXXX
3、工程量：以實際施工量為準。
二、工程內容及工期
1、工程內容：土石方巖爆破。
2、工期：根據甲方需要，乙方應保證不影響甲方的實際工期。
自公安部門批准爆破手續後開始爆破作業，如遇中雨以上***以氣象部門釋出的氣象資料為準***和其它不可抗力，工期順延。
三、工程造價及付款方法
1、工程造價：工程爆破單價6.5元/m3。***該單價為綜合單價，不作任何調整，不承擔任何稅費***。
2、實際核算方式：按雙方一起共同測量的方數計算×單價。
3、工程合同一經簽訂，不受任何價格調整影響，按合同標準進行結算。
4、付款方式：本合同簽字生效後，乙方進場爆破作業開始，第一次爆破完成後，支付爆破方應付額的一半，以此類推，以後按每月底結算，在次月5日支付應付額的70%，餘款30%在工程完工後一月內付清。
四、工程量核算與確認
1、爆破施工前，甲乙雙方按照實際需爆破的位置進行測量收方，並經雙方確認後簽字;
2、施工如遇甲方臨時增加的新的爆破工程量，雙方測量共同認可後方可爆破，單價不變;
3、實際發生的總爆破工程量由上術兩款方量相加後得出。
五、質量、安全及驗收
***一***工程質量
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的爆破工作技術操作規程和爆破工程相關的法律法規，保證在安全的前提下快速安全爆破相關的工作。
2、甲方在施工條件方面有義務提供必要的幫助和支援、配合完成各項工作。甲方在施工質量等方面給予相應的指導，並隨時進行監督檢查。
3、乙方按照甲方要求及設計圖紙進行爆破工作並達到設計標高。
4、乙方爆破塊石大小滿足機械清運要求，石塊體積不大於0.6立方米。
***二***安全管理及責任
1、乙方在進入施工現場以前，應辦理好爆破的一切相關手續，並報甲方審查備案。乙方要自行做好安全教育，必須注意重視安全生產，嚴格按照相關國家頒發的爆破安全操作規程施工，杜絕發生重大傷亡事故。
2、乙方在深坑作業時，必須要有防護措施。架設安全網、安全帶、安全帽，由乙方自備。
3、乙方採取先進的爆破方法，合理的施工工藝及有利的技術措施，確保周圍建築物安全及人身安全。
4、現場代表：
甲方：XXX 乙方：XXX
***三***爆破機械及現場爆破器材的管理
1、乙方在施工中，使用乙方自帶的爆破相關機具***如鑽孔機具、防爆毯、厚鋼板等***，乙方在開工作業前，必須對從業人員進行全面的施工技術教育和技術交底，做到每個工人全面熟悉爆破的各種機械的效能、操作規程、安全知識，指定專人操作。
2、乙方應對機具、材料妥善使用和保管，不得損壞和丟失，施工中乙方必須按施工圖紙施工，聽從現場施工員的指導。測量、放線由甲方負責，施工爆破現場所有從業人員嚴禁吸菸及用火。
六、雙方責任
***一***甲方責任：
1、按合同規定及時支付各種款項。
2、乙方進場前，清除全部石方上的植被和土層，為爆破施工創造條件;如不能及時提供爆破所需條件造成工期延誤，責任由甲方負責。
3、以劃線或木樁的形式，標明爆破範圍和標高。
4、協助乙方負責爆破時的人員疏散及安全警戒工作。
***二***乙方責任
1、嚴格按照國家相關法律、規定的有關安全操作規程施工。
2、結合本工程特點，編制合理、可行的爆破施工方案。
3、乙方工作人員必須持有效爆破證件方能上崗作業。
4、嚴格按照設計圖紙及甲方要求進行爆破施工，標高及範圍達到甲方設計規劃及合同中的質量要求。
5、做好爆破時的安全警戒工作，承擔爆破器材、物品的運輸、存放及管理。
6、採取必要的技術及防護措施，嚴禁產生飛石，如飛石直接造成周圍建築及在建設施工的安全和人身安全，如出現違規操作造成的人身及周圍建築物的安全責任事故，由乙方負責賠償所有損失，一切與甲方無關。
7、乙方施工人員食宿自理。
8、乙方不得將本工程轉包給第三方。
七、附件：
1、本協議經雙方簽字後生效。
2、本協議一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
3、因執行本協議發生爭執，雙方應協商解決，協商不成，由甲方所在地人民法院判決。
甲方***公章***：_________ 乙方***公章***：_________
法定代表人***簽字***：_________ 法定代表人***簽字***：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
範文3
發包方：***以下簡稱甲方*** 承包方：***以下簡稱乙方***
經雙方友好平等協商，甲方將聚鳳鄉新街路基大渣石及漿砌片石取料石方爆破工程承包給乙方爆破，根據本工程的具體情況，為明確雙方在工程施工中的責、權、利，就相關事宜達成如下協議。
一、 工程名稱：聚鳳鄉新街路基大渣石及漿砌片石取料石方爆破工程。
二、 工程地點：聚鳳鄉政府指定地點***風洞坡石料廠***。
三、 承包方式：經雙方協商，採取包工包料，按方計價的方式發包。
四、 工程量：約2萬立方米***按雙方施工前、後測量的工程量為準***。
五、 承包範圍及爆破作業要求：鬆動爆破，保證挖掘機能正常裝載。
六、 承包價格：爆破單價為每立方米8元，爆破總造價為雙方實際結算總額***上述皆為不含稅金***。
七、 質量要求：滿足甲方大渣石用於市政公路路基清淤換填及漿砌片石取料。
八、 工期：從簽訂合同次日起計算5個月內完成所有爆破工程，自然、不可抗拒原因不受此工期時間影響。
九、 甲方責任和權力
1 按時支付工程款。
2 負責爆破工作與周邊單位、個人的關係，提供施工場地內的安全施工條件。
3 負責為乙方清理爆破工作面。
4 積極配合乙方辦理爆破審批手續。
5 因爆破地面震動所造成的責任由甲方承擔。
十、 乙方責任和權力
1 乙方必須嚴格按照公安部門的要求，做到安全管理，實施爆炸物品的儲運、使用，防止意外發生。
2 遵守國家法律及地方相關規定，依法按程式進行施工，因乙方違反《爆破安全規程》作業造成的一切責任由乙方承擔。
3 服從甲方現場管理人員統一安排、指揮。
十一、 違約責任
甲、乙雙方不得違約，若因任何一方不按以上條款履行，均屬違約，責按工程總造價的3%計違約金。
十二、 工程結算
完成爆破方量後根據爆破方量支付70%工程款，剩餘工程款在工程完工後，經甲乙雙方收方後一次性支付。
十三、 本合同未盡事宜，可另行協商解決。工程完工驗收、結算價款支付完畢後自動失效。
本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。
甲方***公章***：_________ 乙方***公章***：_________
法定代表人***簽字***：_________ 法定代表人***簽字***：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了的人還看了：
1.土石方爆破合同範本
2.爆破施工合同書
3.爆破施工合同
4.爆破施工合同範本
5.土石方爆破合同
6.爆破工程施工合同範本