施工合同標準範本
施工合同是承包單位在工程施工過程中的最高行為準則。施工合同是怎樣的呢?以下是在小編為大家整理的施工合同範文，感謝您的閱讀。
施工合同範文1
甲方：
乙方：
甲方現將南木林鎮住宿樓屋面防水維修工程發包跟乙方，發包方式為包工包料，為保證工程質量和施工進度。經雙方協商同意現簽訂如下協議條款：
一、工程量南木林鎮住宿樓屋面防水維修工程施工面積360㎡
二、發包價格
1、甲方以每135元㎡的價格發包給乙方
2、屋面原有防水層處理小計5400元
3、新做水泥砂保護層每平米70元
4、新做防水屋每平米50元
以上四項合計發包價為48600元***大寫：肆萬捌仟陸佰元整***
三、乙方負責提供屋面防水材料及附屬材料和施工所需的裝置及工具。
四、質量標準
乙方完工後，由甲方負責驗收質量，保期為四年。在四年內屋面如有質量問題，由乙方負責免費維修。
五、付款方式
甲乙雙方簽訂本合同後，甲方付乙方40%的工程費用、工程完工驗收合格後餘款一次付清。甲方不得拖欠和延時乙方工程款
六、 以上協議條款經雙方簽字生效，並且具有法律效應，本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方***公章***：_________ 乙方***公章***：_________
法定代表人***簽字***：_________ 法定代表人***簽字***：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同範文2
發包方：***以下簡稱：甲方***
承包方：***以下簡稱：乙方***
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及相關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，雙方在平等自願、公平誠信的原則下，就宜昌市中極人民法院辦公大樓維修工程一事達成如下協議。為明確雙方的權利和義務，特簽訂本合同供雙方共同遵守執行。
一、工程概況
1、工程名稱：宜昌市中極人民法院辦公大樓室內外維修工程。
2、工程內容：室內一、二樓維修***牆面、頂面、內牆乳膠漆翻新、燈具維修、室外大門及停車場維修***。
3、承包方式：包工包料。
4、合同總價款：
5、合同工期：以開工進場日期為準日曆天。
6、工程質量：合格
二、甲方責任和義務
1、甲方指派為駐工地代表，負責合同履行。負責各分項工程的協商工作，對工程質量、進度進行監督檢查，負責現場的各項工作。
2、甲方負責處理並協調內、外部關係，協調辦理建設部門所需的相關手續。
3、甲方負責提供責任現場施工所需的臨時水、電。
4、甲方負責指定材料堆放場地，並協調有關部門做好現場保衛、消防等工作。
5、甲方負責按照合同約定按時向乙方支付工程款，履行本合同所約定的全部義務。
三、乙方責任和義務
1、乙方指派為駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，負責工程質量、進度的督查，解決由乙方負責的各項事宜。
2、負責按照施工要求進行施工，並嚴格執行國家施工規範、安全操作規程、防火安全規定。
3、工程竣工未移交前負責做好對成品的保護工作。未經甲、乙雙方驗收簽字甲方不得擅自使用，否則視為驗收合格。
4、在施工過程中發生的安全責任事故，屬於乙方責任的由乙方承擔責任。
5、乙方分項工程完工應經甲方認可後進行下一道工序施工，全部工程完工後應及時申報驗收。甲方自收到驗收申請報告後應在七個有效工作日內組織相關單位進行驗收，否則視為驗收合格。
6、工程驗收合格後，在質量保修期內承擔工程質量保修的責任，履行本合同所約定的全部義務。
四、付款方式
乙方施工至50%時開始支付工程進度款。工程完工驗收合格後，甲方一次性結清尾款。
五、違約責任
1、甲方不按合同約定支付工程款，甲方逾期一天向乙方支付1000元違約金，並工期順延。
2、由於乙方原因造成工期不能如期完工，乙方逾期一天向甲方支付每日1000元的違約金，直至達到違約金限額。誤期賠償費最高限額是合同總價款3%。
3、因一方原因合同無法履行時，應書面通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
六、附則
本合同未盡事宜雙方協商解決，如協商不成可按以下方式解決。
1、向宜昌市仲裁委員會申請仲裁。
2、向人民法院提起訴訟。
七、其它
本合同一式肆份，甲、乙雙方各執一份，自雙方代表簽字之日起生效。
甲方***公章***：_________ 乙方***公章***：_________
法定代表人***簽字***：_________ 法定代表人***簽字***：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同範文3
甲方：
乙方：
一、合同內容：
經雙方協商，乙方同意承修甲方校園內油漆工程，具體要求及標準如下：
1、教學樓門54扇，辦公樓、門崗19扇共計73扇門、面積73×3=219㎡，每平方米15元，共計3285元。
2、樓梯扶手面積4×6×2=48㎡，大門、側門面積2×3×2+3=15㎡，共計63㎡，每平方米15元，共計945元。
3、油漆教學樓、圖書室、辦公樓、校訓上的字共51個，每個字20元，共計1020元。
4、單槓2個、講臺1個、乒乓球檯5個，共150元。施工合計款：5400元。
5、紅漆6件：6×270元=1620元
6、銀粉漆2件：2×240=480元
7、松香水3件：3×120=360元
8、刷子、砂布等共計120元。
用料合計：2580元
共計人民幣：7980元***柒仟玖佰捌拾元整***。
9、所用材料一律用合格材料，須經校方人員驗收，不合格材料不得進場。
二、合同工期：2014年12月20日———2015年1月6日.
三、付款方式：該工程完工後，經驗收合格，一次性付清。
甲方***公章***：_________ 乙方***公章***：_________
法定代表人***簽字***：_________ 法定代表人***簽字***：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了施工合同的人還看了：
1.標準建設工程施工合同範本
2.小工程施工合同書
3.標準施工合同範本
4.包工包料施工合同範本
5.標準建設工程合同範本3篇
6.建築工程施工標準合同樣本