別墅裝修施工合同範本***2***
第三條:工程變更和終止
3.1 工程專案及施工方式如需變更,雙方應協商一致簽定《工程專案變更單》,同時調整相關工程費用及工期。
3.2 工程量變化和設計變更
***1***所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程專案變更單》,否則該變更單無效。
***2***甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。
***3*** 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
***4***《工程專案變更單》簽定後作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
***1***因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現,雙方都可以書面提出解除本合同,並進行結算後雙方簽署結算單,本合同終止;
***2***甲、乙方協商一致,可以變更或解除本合同;
***3***因一方的違約行為,相對方根據約定終止本合同的;
***4***本合同履行期限屆滿自行終止;
***5***本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
***1***工程量變化和設計變更;
***2***不可抗力因素;
***3***甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應於本合同簽訂後3日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經甲方書面同意,否則甲方有權拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應規範、安全施工,保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關,甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權利,甲方承擔後可向乙方追償;
5.7 乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,並清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內,發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的,乙方應在接甲方通知後合理時限內免費完成修理或返工。
第六條:工程結算及工程款支付方式
6.1 本合同根據工程施工進度,按實際驗收進度進行結算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務後,提交該階段裝修施工報告給甲方確認。
6.2 在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用,雙方簽定《工程專案變更單》後,視為工程款總額補充,費用由雙方另計,不在總承包價範圍內;
6.3 工程款支付方式
***1***合同簽定後甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款;
***2***工程施工進行至50% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之後的10 日內支付工程總造價的20%作為工程進度款;
***3***工程施工進行至80% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之後的10 日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款;
***3***本工程竣工驗收合格後15日內,甲方支付乙方工程總造價的15%;
***4***剩餘工程總造價的5%做為質保金,待12個月的質量保修期經過後,如無質量問題,由乙方書面向甲方申請支付。
第七條:工程驗收和工程保修
7.1 工程駿工後,乙方以書面形式向甲方提出工程結算,乙方應自接到通後10天內組織驗收辦理驗收移交手續,填寫工程驗收單,不得無故拖延。***驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。***如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答覆則視為驗收通過。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工範圍內質量保證期為12個月。
7.3 下列情況不屬於本合同保修範圍
***1***因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。
***2***自然不可抗拒因素造成的損壞***如雷擊、颱風、地震、電力負荷超標***
7.4 保修期內,乙方負責免費對由於乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修,費用由乙方負責,且必須在合理時限內完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責任方支付。
第八條: 違約責任
8.1 本合同項下所裝修房屋被鑑定為不合格的,乙方應承擔由此造成甲方的一切損失。
8.2 乙方不按圖紙施工,偷換材料、拒絕整改意見等造成裝修質量下降,甲方有權責令乙方立即整改,由此造成工期延誤的,按裝修總額每日罰付3%;如還造成甲方額外損失的,另行賠償;
8.3如由於任何一方原因導致專案實施中使守約方受第三方追索或主張權利的,由該方單獨承擔法律責任,與其他方無關。
8.4乙方違反本合同約定第4.4、5.5以及5.9款的,按工程總造價的30%承擔違約責任。
8.5 因任一方違反本合同約定,導致對方遭受損失或使得本合同目的無法實現,違約方賠償對方相應的經濟損失。
第九條 合同爭議解決方式
9.1本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;各方對爭議協商不成時,任何一方均可在本合同裝修的房產所在地法院提起訴訟。
第十條 其他約定事項
10.1本合同未盡事宜,經甲、乙兩方協商後另行約定並簽訂補充協議。補充協議系本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。本合同內容與補充協議內容有衝突的,以補充協議為準。補充協議沒有約定的,仍以本合同約定為準。
10.4 本合同的附件***經甲方書面確定後的施工圖紙、施工說明、工程報價單及階段裝修施工報告***作為合同的重要組成部分,與本合同具有同等效力。
10.3本合同經甲、乙方法定代表人簽署並加蓋公章後生效。
10.4本合同正本一式肆份,甲、乙兩方各執貳份。
發 包 人:***公章*** 承 包 人:***公章***
地 址: 地 址:
年月日:
別墅裝修施工合同範文三
發包方***以上簡稱甲方***: ***:
承包方***以下簡稱乙方***:
***一***依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自願協商一致的基礎上,就乙方承包甲方順義區順安南路8號龍苑別墅238號的外牆、門套、窗套、線條,直窗套、弧形窗套、包牆、包牆角、臺階踏步、門口大門套線條,車庫內地面、室外地面、地面亂拼石材,施工安裝價格協商一致,由林文光提供石材安裝報價表為結算依據。***附件1***
***二***工程承包採取下列方式:
1、乙方包工、包全部安裝石材的輔料,安裝石材所需的各種輔料包括,42.5水泥、32.5水泥、沙子、雲石膠、***混合型AB***窗套、門套、石材安裝完後,石材縫隙間負責打膠處理。自備施工所需要的腳架及各種工具***以上輔料必須是優質產品***。
2、乙方負責拆除安裝石材處需要拆除的工程。
3、甲方負責供應施工所需的全部石材料。
***三***開工日期2008年 月 日。竣工日期2008年 月 日。工程期限*** ***日。
***四***工程款支付方式:
1、開工後,每個人每天預支工資20元,每15天預支發放一次工資。
2、區域性工程竣工後,甲、乙雙方可以區域性進行驗收,驗收合格後、甲、乙雙方填寫由工商局印發的《工程竣工驗收單》***附表二***甲方承付給乙方驗收合格工程款的百分之七十,其餘百分之三十等全部工程竣工後,甲、乙雙方對工程進行全面工程驗收合格後,甲、乙雙方填寫一份由工商局印發的《家裝工程保修單》。***附表三***甲方一次性付清給乙方全部工程款。
***五***物業收取裝飾公司的裝修押金***可退***由甲方墊付,因施工人員違反物業規定,造成***由施工人員自己承擔,甲方負責從施工人員的工程款項里扣除。
***六***由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方,本合同工程總造價金額的5‰違約金。***總造價包括甲方提供的各種材料費***
***七***1、嚴格執行國家質量標準和技術操作規定,確保全部工程質量達到優良等級。
2、本工程質量以國家現行施工質量驗收標準為施工驗收依據,按《北京市家庭裝飾工程質量驗收規定》標準執行。
***八***合同雙方中任何一方因未履行合同約定或違反國家法規並給對方造成經濟損失的一方,均由責任方承擔,並賠償給對方因此所造成的一切經濟損失。
***九***爭議解決方式:
本合同項下發生的爭議,雙方應當協商或向市場主管單位,消費者協會申請調解解決,協商或調解解決不成時,向當地人民法院起訴解決。 本合同履行完畢後自動終止。本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方代表***簽字***: 乙方代表***簽字***: 乙方施工負責人***簽字***:
年月日:
看了別墅裝修施工合同的人還看了:
1.別墅庭院裝修合同範本
2.別墅庭院裝修合同範本***2***
3.別墅綠化施工合同樣本
4.私人別墅施工合同樣本
5.工程裝修清包工合同範本
6.房屋基礎裝修合同樣本