裝置安裝合同
裝置安裝是一項通用且重要的工作。對於你瞭解多少呢?以下是在小編為大家整理的範文,感謝您的閱讀。
範文1
建設單位: 以下簡稱甲方
聯絡電話: 單位地址: 甲方代表: 以下簡稱乙方 承包單位:
聯絡電話: 聯絡地址: 乙方代表:
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定,在平等、自願的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝氨基樹脂生產裝置達成如下協議:
第一條、工程概況:詳見招標書
1 地點及面積:
2工程造價含氨基樹脂生產裝置、運輸、安裝、除錯:758000元;
3開工日期: 年 月 日;
4竣工日期: 年 月 日;
第二條 乙方工程材料進場時,由甲方確認並指定貨物堆放地點甲方指定的地點必須是具有安全保證的,工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝除錯氨基樹脂生產裝置完畢,甲方現場驗收合格,並簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、裝置不得使用、安裝。
第三條 產品的安裝、除錯、驗收:
1、乙方負責氨基樹脂生產裝置的安裝、除錯。
甲乙雙方商定: 年 月 日之前,完成裝置安裝及系統的除錯運轉;全部氨基樹脂生產裝置工程完工及驗收,與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規範及行業要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收,認定工程質量和工程內容符合要求的,雙方代表在工程驗收單表上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常執行操作程式說明及故障諮詢。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需要更改設計方案的,須經雙方協商同意;涉及機型調整的,應簽定合同的補充文字加以確認。
第四條 違約責任
一、乙方責任:
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作;
2、除合同規定外,如果乙方沒有按合同規定時間交工,每遲交一天,乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金,但違約總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的,每拖延一天,應向甲方支付價款的1‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
4、由於安裝不合質量要求,造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任:
1、工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的協調工作;
2、開工前 天,甲方應為乙方入場施工創造條件,騰空場地、接通施工水電;
3、開工前 天,甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程,應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的,每遲一天,甲方應向乙方支付合同款總額的1‰違約金,但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款,乙方有權終止合,並追問氨基樹脂生產裝置,且甲方應承擔乙方的經濟損失,乙方也可追究甲方有關的法律責任。
第五條 本合同甲、乙雙方簽章生效,一式四份,甲方執三份,乙方執一份,具有同等法律效力。
甲方公章:_________ 乙方公章:_________
法定代表人簽字:_________ 法定代表人簽字:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
範文2
發包方: 甲方 簽訂地點:
承攬方: 乙方 委訂時間:
合同簽訂前,甲乙雙方需互相提供工商營業執照、組織機構程式碼證、稅務登記證影印件上述影印件需加蓋公司印章。
一、乙方承攬的專案包括:詳見報價單附件,報價單約定有其他事項的,一切以本合同為準。
二﹑質量要求:安裝所需材料、配件均由乙方所提供必須是優質材料,並提供質量證明書、合格證等資料由乙方負責安裝。
三﹑安裝地點:甲方公司四樓內、外,開工前甲方應提供水、電給乙方工地施工。
四﹑運輸方式及費用:乙方將安裝裝置運至甲方施工現場 。
五、安裝專案:詳見報價單。
五、安裝時間:所有安裝裝置須在2014年 月 日前完成,如有增加裝置安裝則安費用及安裝時間另行協商。在不影響安全施工和所有材料裝置齊全的情況下,工期為 天。
六、施工要求:乙方按甲方的要求進行施工,並委派安裝技術人員現場指導,大件裝置吊裝乙方負責。安裝後如有變更,變更後按變更等價計算。
七﹑驗收標準:甲方現場驗收、檢驗、檢測,若安裝不符合甲方要求,乙方應無條件進行安裝整改。
八﹑結算方式及期限:乙方完成所有施工專案以及開具專案發票且甲方驗收合格後5日內,以現金或轉賬方式支付專案費用給乙方。開戶人: 開戶行名稱: 開戶行賬號:
九﹑安全責任:乙方安裝過程中,吊裝等安全措施得當,不得野蠻施工,安全問題由乙方自行承擔,若出現在安裝裝置過程中造成甲方、第三人人員傷亡以及造成甲方財產損失的,所有責任由乙方承擔。
十﹑解決合同糾紛的方式:未盡事宜,雙方本著互諒的原則,協商解決,若協商不成,可在甲方所在地人民法院提起訴訟。
甲方公章:_________ 乙方公章:_________
法定代表人簽字:_________ 法定代表人簽字:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
範文3
發包單位:以下簡稱甲方
承包單位:以下簡稱乙方
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定,在平等、自願的基礎上,甲乙雙方就輥壓機框架、打散機、提升機安裝達成如下協議:
第一條 裝置安裝概況:
第二條 乙方工程材料進場時,由甲方確認並指定貨物堆放地點,工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝除錯裝置完畢,甲方現場驗收合格並簽字驗收,認可未有甲乙雙方驗收簽字材料、裝置不得使用、安裝。
第三條 產品的安裝、除錯、驗收:
1、乙方負責裝置裝置的安裝、除錯。
12010年4月15日之前,乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;
22010年6月30日之前,完成兩套裝置安裝及系統的除錯運轉;7月31日,全部裝置工程完工及驗收完畢。
2、安裝質量標準按國家規範及行業要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收,認定工程質量和工程內容符合要求的,雙方代表在工程驗收單表上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常執行操作程式說明及故障諮詢。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的,須經雙方協商同意;涉及機型調整的,應簽定合同的補充文字加以確認。
第四條 價款結算方式及期限:
1合同簽定後,甲方支付乙方第一期工程款佔合同總金額的10% 共計壹拾玖萬陸仟元;
2乙方工程材料進場,甲方驗收簽字後於三日內支付乙方第二期工程款佔合同總金額的30%共計伍拾捌萬捌仟元:
3裝置除錯完畢工程竣工驗收合格後,甲方於三天內支付乙方工程總價50%,共計玖拾捌萬元,其餘尾款若工程無任何質量問題,甲方於三月內付清。
第五條 違約責任
一、乙方責任:
1、除合同規定外,如果乙方沒有按合同規定時間交工,每遲交一天,乙方應向甲方支付價款總額1%的違約金,但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔。
2、 乙方無故拖延工期的,每拖延一天,應向甲方支付價款的1%的違約金,但因甲方原因造成的除外。
3、 由於安裝不合質量要求,造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任:
1、開工前7天,甲方應為乙方入場施工創造條件,騰空場地、接通施工水電;
3、開工前3天,甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程,應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的,每遲一天,甲方應向乙方支付合同款總額的1%的違約金,但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款,乙方有權終止合同,並追回xx裝置裝置,且甲方應承擔乙方的經濟損失,乙方也可追究甲方有關的法律責任。 甲方如需調整產品型號,應及時通知乙方,並承擔乙方重複運輸、保管、裝置差價、材料損失等有關費用。
6、 對以下原因造成的竣工日期延誤,經甲乙雙方確認工期相應順延:
1 工程量變化或設計變更;
2 不可抗力;
3 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
4 甲方同意工期順延的其他情況。
第六條 產品質量責任和售後服務條款
1. 自驗收之日起工程保修期為壹年。 在質量保證期外由於產品質量問題,則乙方收取基本維修費用,更換損壞零部件的,按所更換零部件出廠價格收取費用。
2. 質保期結束後,乙方為甲方使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式,由使用方和乙方另行自願簽定合同予以確定。
第七條 因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協商解決。
第八條 解決合同糾紛的方式:執行本合同發生的爭執,由雙方友好協商解決。協商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條 由乙方提交併經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文字為本合同附件。
第十一條本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十二條 本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方公章:_________ 乙方公章:_________
法定代表人簽字:_________ 法定代表人簽字:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了的人還看了:
1.裝置安裝施工合同範本
2.廚房範本
3.裝置安裝工程合同樣本3篇
4.機械書範本
5.裝置安裝承包合同協議書