光伏電站施工合同範本_光伏電站施工合同模板

　　光伏電站已經在國內得到廣泛發展。那麼光伏電站施工合同怎麼寫呢?以下是在小編為大家整理的光伏電站施工合同範文，感謝您的欣賞。

　　光伏電站施工合同範文篇一

　　設計單位***或施工單位，以下簡稱甲方***:

　　建設單位***或業主，以下簡稱乙方***:

　　經甲乙雙方協商，根據中華人民共和國頒佈的《合同法》要求，為了確保分散式光伏電站專案順利完成，明確甲乙雙責任、權利和經濟關係，鑑定本合同，雙方共同履行。

　　第一條 甲乙雙方責任

　　一、根據乙方用電要求，甲方經過對乙方安裝現場實際勘測，科學合理的制訂分散式光伏電站安裝方式及容量，確定其專案方案。

　　二、 乙方的分散式光伏電站專案安裝現場如涉及公共區域，需要提供物業管理部門證明。法人單位需要提供營業執照，自然人需要提供個人身份證明和房產證明。

　　三、甲方配合乙方對分散式光伏電站專案申請備案，到電業管理部門辦理其專案相關手續，申請國家度電補貼***國家發改委2014檔案，分散式光伏電站度電補貼0.42元***。

　　四、甲方負責乙方分散式光伏電站一站式服務，提醒乙方對其電站日常注意事項。甲方提供5年不包擴裝置異常損壞的售後服務。

　　五、乙方可以自行管理分散式光伏電站，也***委託甲方管理其電站，需要簽署甲乙雙方分散式光伏電站管理協議備案。

　　第二條專案工期

　　本專案自 年 月 日開始施工，至 年 月 日施工完成並達到驗收條件。甲方協助乙方整理專案相關資料備案，等待電業管理部門驗收併網。如因天氣等原因工期延後，延後日期順延;如因甲方或乙方原因造成專案工期延期，經甲乙雙方約定，其違約方違約金額按 元/天計算。不可抗拒的因素除外。

　　第三條專案承包方式

　　分散式光伏電站專案，由甲方提供一站式服務，其專案靜態投資為10元/瓦，按合同要求分步付款。如需開具發票，需要乙方提供稅賦，普通發票為專案靜態投資額的6%，增值稅發票為專案靜態投資額的17%。

　　第四條專案質量

　　甲方所使用的光伏產品符合光伏元器件國際A類標準，光伏電池元件壽命可達25年，其效率衰減僅為0.8%。專案質量達到供電管理部門的供電標準和行業標準如光伏元件等裝置在保質期內發生質量問題由甲方全權負責。

　　第五條 專案容量方式及合同價格

　　一、專案容量：

　　根據乙方用電要求，甲方經過對乙方安裝現場實際勘測，根據電業管理部門分散式電源接入方案要求，乙方所安裝的分散式光伏電站容量為 Wp。其專案形式為***方框內打“√”選擇***：

　　1、發電自發自用

　　2、發電自發自用餘電上網

　　3、發電全部上網

　　二、乙方所安裝的分散式光伏電站靜態投資為：￥ 萬元，大寫為：￥ 萬 仟 佰 元 角 分。不包括電業管理部門發生的一切費用。

　　第六條 付款方式和付款時限

　　一、付款方式***方框內打“√”選擇***：

　　1、現金

　　2、支票

　　3、匯款

　　二、付款時限：簽訂本合同時，乙方向甲方支付設計保證金為專案靜態投資額的10%，設計完成一週內乙方向甲方再支付靜態投資額的80%，專案驗收一週內乙方向甲方支付靜態投資額的10%餘款。

　　第七條 供電管理部門辦理相關併網備案手續等不包括在專案工期內

　　第八條 違約責任

　　在本合同履行期間，甲乙雙方如有違約造成的經濟損失，由違約方負責賠償違約金，即專案靜態投資額的100%。如有未盡事宜，甲乙雙方本著友好協商的原則處理，補充商榷協議。如無法解決，甲乙雙方可以向甲方所在地人民法院起訴。

　　第九條 合同文字數量

　　本合同一式六份，甲乙雙方各一份，其餘四份發改委能源處、電業管理部門備案使用。本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效。

　　甲方***蓋章***： 乙方***蓋章***：

　　法定***或委託***代表人： 法定***或委託***代表人： 單位地址： 單位地址：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　***： ***：

　　合同簽訂地點：

　　合同簽訂時間： 年 月 日

　　光伏電站施工合同範文篇二

　　發包人***甲方***：

　　承包人***乙方***：

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠信原則，合同雙方就 項匯流箱、配電櫃及其他相關輔材。

　　1、基礎施工部分包括：場地平整、場地開挖、基礎製作、屋面防水及其附屬施工。***注：本專案屋面防水由發包方施工***

　　2、電氣安裝部分包括：太陽能支架及元件安裝，電纜敷設、接線，逆變器、配電櫃安裝，防雷接地、輸出線路的所有裝置安裝除錯。

　　二、工期

　　開工日期：

　　併網日期：

　　竣工日期：

　　四、合同價格和付款方式

　　1、合同價格

　　本合同為固定總價合同***含稅***，不做工程決算。合同總價格為人民幣***大寫***：元***小寫金額 元***。合同總價已包括了合同中規定的總承包方應承擔的全部義務***包括提供貨物、材料、裝置、保險、服務等義務***以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用，包括但不限於為實施本專案施工前的準備、進退場前的場地平整、施工臨時設施及施工過程中應由總承包方負擔的各種措施費、規費、物價上漲引起的價差、稅金、風險、保險及政府各部門的收費等一切費質保金為合同總價的 %，本合同的質保期為 年，在竣工驗收合格次日開始計算。發包方在質保期滿後15日內一次性支付質保金給承包方。

　　五、施工質量和質量檢查

　　1、工程質量

　　***1***、承包方應對施工工程質量全面負責，施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。

　　***2***、發包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤，承包方應無條件趕工並完成計劃。

　　2、質量檢查：

　　六、解決爭議的辦法

　　1 起訴訟。

　　***1調解要求停止施工，且為雙方接受。

　　***2法院要求停止施工。

>>>下一頁更多精彩“光伏電站施工合同範本”