工廠加工承包合同範本（精選6篇）
工廠加工承包合同範本（精選6篇）
隨著法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，關於合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家收集的工廠加工承包合同範本（精選6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工廠加工承包合同1
甲方(發包方)：____________________加工廠
甲方代表：____________________
乙方(承包方)：____________________
經甲乙雙方互相協商，甲方將____________________加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自願的基礎上，簽定如下協議：
一、承包方式
甲方將權屬於甲方的____________________加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌；一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。
二、承包期限
合同承包期限為_________年，從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。合同期滿後，如甲乙雙方願意，可繼續簽訂承包合同。
三、承包費用
承包費用為___________元人民幣(大寫___________萬元整)/年。乙方於每月___________日前向甲方繳交承包款___________元，尾數在最後一個月結清；第一次繳交承包款時間為___________年___________月___________日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1%收取滯納金；超過___________日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，並將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在合同簽定後向甲方交納___________元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金___________元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字後，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購買的，甲方不負責任，不減少承包費。
4、乙方在經營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿後，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，並且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里範圍內開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿後乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關係或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金；因搬廠房造成停工期間按___________元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關係，無法讓乙方繼續開工，則雙方按終止合同處理並進行結算，此種情況不按違約處理。
7、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。
8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。
甲方(蓋章)：______________________加工廠
甲方代表(簽名)：______________________
乙方(簽名)：______________________
簽定日期：______________________
工廠加工承包合同2
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委託代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯絡人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委託代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯絡人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆
第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解
除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
3．雙方透過書面協議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數量少於合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條宣告及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署並有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署並有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的.一方應儘可能在最短的時間內透過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即透過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：______
委託代理人（簽字）：_____委託代理人（簽字）：______
簽訂地點：_______________簽訂地點：________________
_________年_____月_____日_________年______月_____
工廠加工承包合同3
甲方：____________________（定做方）
乙方：____________________（承攬方）
雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1．合同簽定後，甲方為乙方免費提供________。________、________及________工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續生產，為保證本廠產品質量，材料不退。
2．甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1．透過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2．乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1．甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2．乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，並有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
工廠加工承包合同4
甲方：(以下簡稱：甲方)
乙方：(以下簡稱：乙方)
根據森本公司的生產需要，甲乙雙方本著平等自願、合理合法、協商一致的原則，甲方同意與乙方在年度簽訂業務加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電，並有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。
三、乙方對於加工車間的生產裝置設施等應定期檢查、維護、保養。
四、乙方有自行招聘員工的權利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權干涉，但乙方給付員工的工資必須合法；甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費；如發生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔；
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照20_年的工價標準結算，新型產品的工價面議一致後再定；
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度，並保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利；
五、甲乙雙方在中途如需解除本協議者，須經甲乙雙方共同協商解決，任何一方無故不履行本協議者，另一方有追究其責任的權利；
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工廠加工承包合同5
甲方：
乙方：
現有甲乙雙方共同投資建造於_____________________經甲乙雙方在公平、公正友好協商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產（20_年建設和添量的全部資產，共計人民幣________元）使用經營權承包給乙方負責經營，雙方達成協議如下：
一、承包內容
甲方於合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產的加工使用權承包給乙方負責經營，乙方自主經營自負盈虧，甲方無權干涉。
二、承包期限：
承包期為____年，自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
三、承包金額和支付方式
1、承包金額：乙方每月應支付給甲方承包款____元。
2、支付方式：乙方於每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，每拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責任
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產，及時對財產進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產作任何抵押。如有此行為，甲方有權予以制止，由此產生的後果由乙方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有裝置能正常運轉。
3、如甲方原有舊裝置老化乙方可以更換新裝置，費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產裝置，擴大生產力，在承包期滿乙方所置的裝置由乙方自行處理，不得折價抵衝抵承包款。
5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。
6、鋁錠鑄造工廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產範圍內其它稅項由雙方調解負責。
7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理，及時排除可能造成安全隱患，發生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經濟和法律責任，但甲方應協調處理。
五、其它
1、如國家政策調整、徵用廠地、經合夥人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被徵用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有裝置歸乙方所有。
3、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經營，甲方不得干預，由於甲方原因造成影響乙方正常生產經營，甲方應按月承包款％向乙方支付違約金，乙方如違約，應按月承包款％向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經甲乙雙方證明人及甲方全體合夥人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合夥各執一份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
簽訂日期：簽訂日期：
工廠加工承包合同6
甲方：______________________
乙方：______________________
根據《合同法》之規定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒鹼、30萬噸/年PVC搬遷專案裝置庫工程相關事宜，達成協議條款如下：
一、工程概況
二、工期
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。
三、甲方的權利和義務
1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工製作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定並執行。
四、乙方的權利和義務
2、按照圖紙製作，保證工期和質量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，並出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。
3、因甲方材料不及時到位，乙方有權停工並不納入工期範圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定並執行。
五、技術要求
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工製作不得擅自改動圖紙。合同簽訂後乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利於工程按時完成。
2、鋼構件拋丸除鏽。油漆為中灰防鏽漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火塗料的採購及塗刷。
3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，並且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利於工程建設的順利進展。
4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格後方可出廠。若有錯誤及時返修達到規範要求標準讓甲方滿意。
5、構件製作驗收執行GB50205—20XX《鋼結構工程質量驗收規範》。
六、付款方式
合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，餘款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章後生效。
甲方（蓋章簽字）：______________________乙方（蓋章簽字）：______________________
________年________月________日________年________月________日