2022年商品房裝修合同
2022年商品房裝修合同
隨著人們法律意識的建立，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那麼制定合同書有什麼需要注意的呢？下面是小編精心整理的2022年商品房裝修合同，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
2022年商品房裝修合同1
委託方（甲方）
承接方（乙方）
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：____區____街____單元____室。
二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衛。
三、工程專案：
1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間牆面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，XX年4月__日至XX年7月日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工專案和設計要求，三天內付清乙方人工費。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
簽訂日期：
2022年商品房裝修合同2
上訴人（原審被告）：XX置業顧問有限公司
地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號
法定代表人：
被上訴人（原審原告）： Z女士
地址：XX市XX區XX街
原審被告：XXA房地產開發有限公司
地址：XX市XX區XX東路XX號
法定代表人：
上訴請求：
1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人XXV置業顧問有限公司、XXA房地產開發有限公司與許《委託購房及裝修諮詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：
一、上訴人已經充分履行了委託合同項下的裝修諮詢義務，原審認定事實不清。
首先，上訴人委託合同項下義務為提供裝修諮詢服務，而不是進行實際的裝修施工。
其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個型別的潛在客戶群，分別製作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集並附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修諮詢義務。
最後，至於裝修方案最終未能付諸實施，原因並不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經充分履行了委託合同的裝修諮詢義務。
原審法院並未對上訴人充分履行裝修諮詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。
二、委託購房及裝修諮詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，並導致了錯誤判決。
前已述之，上訴人充分履行裝修諮詢服務義務，那麼，根據合同法第405條“受託人完成委託事務的，委託人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修諮詢報酬。因此，委託購房及裝修諮詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委託人單方解除委託合同的前提。
反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修諮詢事項的委託關係的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委託人或者受託人可以隨時解除委託合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責於該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支援了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。
總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委託購房及裝修諮詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支援上訴人的全部上訴請求。
此致
XX市中級人民法院
上訴人：XX置業顧問有限公司
（蓋章）
日期：20 年 月 日
2022年商品房裝修合同3
發包方（簡稱甲方）：_____________
身份證：______________________
承包方（簡稱乙方）：_____________
身份證：______________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守、
一、工程地點
_______區_______街_______單元_______室
二、形式結構
_______層式_______室_______廳_______廚_______衛
三、工程專案
1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80—80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間牆面25—40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30—30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30—30瓷磚，要求平整、
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定、
四、承包方式
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工、
五、質量標準
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準，雙方認可、工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修、
六、工程造價
材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣、
七、付款方式
為確保工程質量，暫扣500元押金，—年4月__日至—年7月日內無任何問題，將全額返還乙方、工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工專案和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式_____份，甲乙方各執_____份，具有相同效應、本協議自雙方簽字之日起生效、
甲方：（簽字）_________________
乙方：（簽字）_________________
聯絡電話：_________________
聯絡電話：_________________
_________年_____月_____日
_________年_____月_____日
2022年商品房裝修合同4
建設單位（甲方）：___________________
施工單位（乙方）：中山市西區xx裝飾
甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計（附相關圖紙及工程專案預算一份）。
一、工程名稱：室內裝修及水電工程。
二、施工地點：________________________________
三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工專案以預算表專案為準，施工中如有漏報專案或增加專案，則按實際結算專案數量結算工程款。
四、工程總造價：按圖紙及工程專案預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元； 大寫： ________________________元正（工程款不含稅金；裝修工程款以最終結算數量計算。）
五、付款方式：甲方應於________年_____月_____日先付給乙方（工程定金）總工程款的30% ___________元； _______年_____月____日（水電基礎工程驗收合格後）支付總工程款的20%______________元 ； ________
年_____月_____日（泥水工程驗收合格後）支付總工程款的20%_______________元） ； _______年______月____日（木工工程驗收合格）支付總工程款的20%_______________元）； _______年______月____（批灰工程驗收合格）支付總工程款的10%______________元）。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：保修為 年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修範圍之內）。
八、責任：
（1）因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更專案為準。
（2）甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源介面（水電費用由甲方負責，施工用裝置由乙方自行負責），清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續（費用由甲方負責）。
（3）乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
（4）如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
（5）工程未經雙方驗收確認，甲方不能入住，否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
（6）附工程的驗收標準（水電、泥水、木工、批灰部份）
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。
甲方：______________________ 乙方：中山市西區xx裝飾工程部
簽約代表： 簽約代表：
聯絡電話： 聯絡電話：
簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日
2022年商品房裝修合同5
甲方：
乙方：
一、工程專案：
1、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好牆體，內外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平)，以便鋪強化地板。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。
2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳並鋪好磁磚，外邊緣用水泥磚補齊後鋪好磁磚，牆體鋪磁磚到頂，門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。
3、過道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30釐米一步用大理石(磨圓邊)。
4、兩個衛生間、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水，鋪磁磚到頂，地面鋪磁磚，打一廚房操作檯。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊，再用磁磚匡邊。廚房門留80釐米內空外用水泥磚填補並用磁磚包門邊(磨圓邊)。
5、所有未說到的門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊，鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好，陽角邊為碰角。
6、未盡細節之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料，其它材料乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
________年________月________日至________年________月________日，如不能按期完成，超出5天后每天將處罰金100圓。
五、工程造價：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣。
六、付款方式：
工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工專案和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題：
裝修專案的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。
甲方：
乙方：
簽字(蓋章)：
簽字(蓋章)：
________________年________月________日
________年________月________日
2022年商品房裝修合同6
建設單位（甲方）：___________________
設計單位（乙方）：中山市西區xx裝飾
甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修設計。
一、設計名稱：室內裝飾設計。
二、施工地點:______________________________
三、設計內容：
1、設計房間內裝飾方案（包括提供3張效果圖）；
2、如果需要增加效果圖按每張 300 元計算；
3、製作房間內裝飾施工圖；
4、按需要提供施工現場修改及調整圖紙；
四、設計造價費：按業主提供的圖紙按實際的建築面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）
五、付款方式：甲方確認合同後應付設計費50% ___________元；確認效果圖後應付設計費30%______________元 ; 確認施工圖後應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。
六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素，設計順延。
七、另加：如果甲方將裝修交於乙方裝修，所有的設計費用自動轉入施工費用，不再收取設計費。
甲方：______________________ 乙方：中山市西區xx裝飾工程部
簽約代表： 簽約代表：
聯絡電話： 聯絡電話：
簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日
2022年商品房裝修合同7
建設單位(甲方)：___________________
施工單位(乙方)：___________________
甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程專案預算一份)。
一、工程名稱：___________________
二、施工地點：________________________________
三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工專案以預算表專案為準，施工中如有漏報專案或增加專案，則按實際結算專案數量結算工程款。
四、工程總造價：按圖紙及工程專案預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數量計算。)
五、付款方式：甲方應於________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格後)支付總工程款的20%______________元 ; ________年_____月_____日(泥水工程驗收合格後)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：保修為 年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修範圍之內)。
八、責任：(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更專案為準。
(2)甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源介面(水電費用由甲方負責，施工用裝置由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。
(3)乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
(5)工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。
甲方：__________________________ 乙方：__________________________
簽約代表：______________________ 簽約代表：______________________
聯絡電話：______________________ 聯絡電話：______________________
簽約日期：______________________ 簽約地點：______________________
2022年商品房裝修合同8
建設單位：___________________
施工單位：中山市西區__裝飾
甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計。
一、工程名稱：室內裝修及水電工程。
二、施工地點:________________________________
三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工專案以預算表專案為準，施工中如有漏報專案或增加專案，則按實際結算專案數量結算工程款。
四、工程總造價：按圖紙及工程專案預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元大寫:________________________元正
五、付款方式：甲方應於________年_____月_____日先付給乙方總工程款的30%___________元_______年_____月____日支付總工程款的20%______________元________
年_____月_____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____支付總工程款的10%______________元)。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：保修為年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”。
八、責任：因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更專案為準。
甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源介面，清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
附工程的驗收標準
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。
甲方：______________________乙方：中山市西區__裝飾工程部
簽約代表：簽約代表：
聯絡電話：聯絡電話：
簽約日期：年月日簽約日期：年月日
2022年商品房裝修合同9
建設單位(甲方)：___________________
施工單位(乙方)：________________
甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程專案預算一份)。
一、工程名稱：
室內裝修及水電工程。
二、施工地點：
________________________________
三、工程內容及工程量：
本工程屬包工包料形式。施工專案以預算表專案為準，施工中如有漏報專案或增加專案，則按實際結算專案數量結算工程款。
四、工程總造價：
按圖紙及工程專案預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元大寫：________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結算數量計算。)
五、付款方式：
甲方應於________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格後)支付總工程款的20%______________元________
________年_____月_____日(泥水工程驗收合格後)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
六、施工期限：
從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：
保修為年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修範圍之內)。
八、責任：
(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更專案為準。
(2)甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源介面(水電費用由甲方負責，施工用裝置由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。
(3)乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
(5)工程未經雙方驗收確認，甲方不能入住，否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。
甲方：______________________
乙方：________
簽約代表：________
簽約代表：________
聯絡電話：________
聯絡電話：________
簽約日期：________年________月________日
簽約日期：________年________月________日
2022年商品房裝修合同10
建設單位（甲方）：___________________
施工單位（乙方）：中山市西區xx裝飾
甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計（附相關圖紙及工程專案預算一份）。
一、工程名稱：室內裝修及水電工程。
二、施工地點:________________________________
三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工專案以預算表專案為準，施工中如有漏報專案或增加專案，則按實際結算專案數量結算工程款。
四、工程總造價：按圖紙及工程專案預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正（工程款不含稅金；裝修工程款以最終結算數量計算。）
五、付款方式：甲方應於________年_____月_____日先付給乙方（工程定金）總工程款的30% ___________元； _______年_____月____日（水電基礎工程驗收合格後）支付總工程款的20%______________元 ; ________
年_____月_____日（泥水工程驗收合格後）支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日（木工工程驗收合格）支付總工程款的20%_______________元)； _______年______月____（批灰工程驗收合格）支付總工程款的10%______________元）。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：保修為 年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修範圍之內）。
八、責任：
（1）因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更專案為準。
（2）甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源介面（水電費用由甲方負責，施工用裝置由乙方自行負責），清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續（費用由甲方負責）。
（3）乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
（4）如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
（5）工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
（6）附工程的驗收標準（水電、泥水、木工、批灰部份）
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。
甲方：_______________________ 乙方：中山市西區xx裝飾工程部
簽約代表： 簽約代表：
聯絡電話： 聯絡電話：
簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日
2022年商品房裝修合同11
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商，甲方將自己座落在 樓單元 房（面積為 平方米）出租給乙方，具體事項如下：
一、房屋租賃期間，乙方保證房內牆壁、門窗、水電、煤氣、暖氣、閉路、電話等完好無損，如有損壞，照價賠償。
二、房屋租期為年，即從20 年 月 日至20年月日止。租金每年 元，（小寫元），即簽定之日預付 年租金。
三、租期內，水、電、暖氣、煤氣、物業等費用由乙方自付。租賃結束時，乙方須交清欠費。
四、乙方在支付租金的同時，交付甲方押金：小寫_____元，大寫：_____________元，本協議結束後，如甲方檢視房屋及房內設施完好後，可全額退還乙方。
五、乙方應注意房屋及人身安全，自行採取防火、防盜等安全措施。加強用電安全，不得亂拖、亂接電線；對於防盜、防火、用電安全進行經常檢查。
六、在承租期間，未經甲方同意，乙方無權轉租或轉借該房屋。乙方不得利用承租房屋進行違規經營或違法活動，損害公共利益。
七、簽定協議後，雙方按以上條款執行，共同守約。
八、本協議未盡事宜，雙方另行協商。
九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
20xx年月日
2022年商品房裝修合同12
建設單位（甲方）：___________________
設計單位（乙方）：_________________
甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修設計。
一、設計名稱：室內裝飾設計。
二、施工地點:______________________________
三、設計內容：
1、設計房間內裝飾方案（包括提供3張效果圖）；
2、如果需要增加效果圖按每張300元計算；
3、製作房間內裝飾施工圖；
4、按需要提供施工現場修改及調整圖紙；
四、設計造價費：按業主提供的圖紙按實際的建築面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元;大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）
五、付款方式：甲方確認合同後應付設計費50% ___________元；確認效果圖後應付設計費30%______________元;確認施工圖後應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。
六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素，設計順延。
七、另加：如果甲方將裝修交於乙方裝修，所有的.設計費用自動轉入施工費用，不再收取設計費。
甲方：______________________
乙方：__________________
簽約代表：
簽約代表：
聯絡電話：
聯絡電話：
簽約日期：
簽約日期：
2022年商品房裝修合同13
委託方(甲方)： 身份證號：
承接方(乙方)： 身份證號：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1. 工程地址： 。
2. 居室規格：房型三房兩廳一廚兩衛兩陽臺，套內面積約78平方米。
3. 施工內容、要求及工期：詳見本合同經雙方簽字確認的附件“工程內容、要求及價格”。
4. 工程內容：詳見附件“工程內容、要求及價格”。
第二條：工程價款、結算要求及付款方式
1、工程相關價款(金額大寫)詳見附件“工程內容、要求及價格”。
2、結算要求：對於所列專案，如計價方式為全包價，則按全包價結算;如計價方式為按實際施工量計算，則結算工程價格不得超出概算價的5%，超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內容、要求及價格”有其他約定，從其約定。
3、付款方式：按照以下第種方式付款(預設為第(1)種)：
乙方該專案工程竣工並經甲方驗收合格後，甲方支付乙方該專案100%的工程款(沒有做的專案要從中扣除)。
4、工程經甲方驗收合格但未結清乙方工程價款時，乙方有權不交付甲方使用。
第三條：質量要求
1. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
2. 凡由甲方自行採購的材料、裝置，產品質量由甲方自負;施工質量(含乙方發包給第三方部分)由乙方負責。
3. 乙方應按照甲方要求施工，做到文明施工，在施工過程中，如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等)，均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業管理處的裝修押金不能取回，由乙方償還甲方押金款。
第四條：材料供應及施工
1、除“工程內容、要求及價格”中另有約定外，本工程所有物料均由甲方採購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量，向甲方提供工程所有的全部物料清單，供甲方提前採購。甲方物料到位後通知乙方，乙方在一週內正式進場施工，工期從乙方正式進場施工之日算起。
2、如施工過程中需甲方補充相關物料，也應及時告知甲方，由甲方自行採購。甲方採購的時間不計入施工期。如甲方委託乙方採購，乙方需明碼標價且取得甲方確認，除另有約定外，乙方採購的時間計入施工期。如乙方未經甲方確認便採購相關物料，費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求或施工要求，應禁止使用;如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、乙方進場施工後，對於施工現場的物料，乙方有保管義務，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
4、施工過程中如存在與“工程內容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限於涉及價格、數量和麵積的改變，增加專案等等)，均需要甲方確認並簽字。
5、如乙方將工程部分內容發包給第三方，需取得甲方同意且不得增加費用。發包後，乙方對工程被髮包部分的質量負全責，承擔相關的返工、賠償、保修等責任。
6.施工中，甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充協議。
第五條：工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工，在無法取得甲方諒解的情況下，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。工費扣完後甲方有權無條件終止合同。
2. 由甲方自行挑選的材料、裝置，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔。由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔。
3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。
第六條：其他事項
1. 甲方責任
(1)按照乙方要求提供房屋相關圖紙，並和乙方進行現場磋商和確認。
(2)按乙方要求採購和提供相關物料。
2. 乙方責任
(1)按合同和合同附件要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
(2)負責施工現場的安全，嚴防火災、安排相關專業人員上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。
(3)乙方施工須做好防護措施，嚴防安全事故，對安全事故負全責。
(4)乙方提供對相關裝修部分的質保服務，由於乙方原因造成的維修應免費進行。
第七條：違約責任
合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第八條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願透過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第九條：合同的生效、變更和終止
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金和相關補償，並辦理終止合同手續。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)： 乙方：
聯絡地址： 聯絡地址：
聯絡電話： 聯絡電話：
簽約日期： 簽約日期：
2022年商品房裝修合同14
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：(施工工程隊負責人)
身份證：
聯絡方式：
家庭住址：
第一條 工程概況
1.裝潢施工地點：
2.住房結構：磚混結構;房型__房__廳__套，建築面積約__平方米。
3.承包方式：
4.裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，牆體改造，牆體拆除，牆面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、牆面塗料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷製作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關於採購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協助完成，甲方在採購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。
5.總價款：____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩餘工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，並初步瞭解所需完成工程後確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。
第二條 關於乙方職責的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，提供材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協商並且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。
第三條 關於材料供應的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工裝置、工具由乙方提供。
2.甲方負責採購供應的材料，應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管並組織施工，由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一週書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料採購，以便甲方於週末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由於甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。
5.甲方採購供應的裝飾材料、裝置，均應用於本協議規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
第四條 關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
3.由於乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。
4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案，須提前與乙方聯絡後，方能進行該專案的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶，櫥櫃防火門，檯面等)，甲方應事先安排時間並通知乙方，乙方應予以配合，並避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
7.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如透過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8.工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，並承擔相應材料費用。
第五條 關於安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
第六條 其它事項
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。 2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用裝置管線。
第七條 違約責任
由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。 2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
第八條 糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議，應透過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
第九條 合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。
第十條 本合同一式 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。 合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)： 電話：
乙方(簽章)： 電 話：
簽訂地點：
簽訂日期： 年 月 日
2022年商品房裝修合同15
房屋租賃合同
出租方(以下稱甲方)：承租方(以下稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法 》及國家相關法律、法規，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 房屋基本狀況
1. 甲方將自有的坐落在的住房出租給乙方做 使用。房屋建築面積 平方米，房屋使用面積平方米。該房屋屬於多層住宅，鋼筋混凝土結構，裝修完整，牆面清潔，傢俱、家電完好，水、電、氣均已開通。
2. 出租屋內包含傢俱、家電價值等詳見《租賃合同之附件》。
第二條 租賃期限
租賃期共 （個月），甲方從 年 月 日起將出租房屋出租給乙方使用，至 年 月 日收回。
乙方有下列情形之一的，甲方可以終止合同，收回房屋，由此造成的一切法律責任及損失由乙方承擔：
1. 擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯營、入股； 2. 利用承租房進行非法活動的，損害公共利益的； 3. 拖欠租金累計達30天的，賠償違約金並且押金不退。 4. 存放易燃易爆等危險品或有毒有害物品；
5. 出租期間，因乙方使用不當造成房屋漏水等導致與其他住戶發生糾紛。 租賃合同如因期滿而終止時，如乙方到期確實無法找到房屋，甲方應當酌情延長租賃期限。如乙方逾期不搬遷，甲方有權向人民法院起訴和申請執行，甲方因此所受損失由乙方負責賠償。
合同期滿後，如甲方仍繼續出租房屋，乙方享有優先權。
第三條 租金和租金交納方式
1. 甲乙雙方議定月租金元，押金元，付租金方式為押一付三。在簽訂本租賃合同之日乙方應支付押金和三個月租金。
2. 乙方每月 日前繳納下月租金，乙方可以現金形式或轉賬方式支付租金。 3. 乙方必須按照約定向甲方繳納租金。如無故拖欠租金，甲方有權向乙方每天按實欠租金1%加收滯納金。
第四條 各項費用的繳納
1. 出租期間，水、電、氣、有線以及物管費（包含衛生費，汙水費，垃圾費，公攤費）由乙方及時繳納。因乙方不按時交納上述費用而產生的滯納金和所造成的一切後果由乙方承擔。
2. 使用該房屋進行商業活動產生的其它各項費用均由乙方繳納 (其中包括乙方自已申請安裝電話、寬頻等裝置的費用)。
第五條 租賃期間房屋修繕
1. 甲方將房屋交給乙方後，乙方不得破壞已裝修部分及房屋架構，要保持房屋牆面、窗戶、玻璃、地面、所有設施及家電、傢俱的完好，如有人為損壞乙方照價賠償。
2. 修繕房屋是甲方的義務。甲方對房屋及其裝置應每隔半年認真檢查、修繕一次，以保障乙方居住安全和正常使用，人為破壞除外。乙方在租賃期間導致租賃房屋的質量或房屋的內部設施損毀，則維修費由乙方負責。
3. 甲方維修房屋時，乙方應積極協助配合。
第六條 出租方與承租方的變更
1. 如果甲方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續有效。 2. 甲方出賣房屋，須在3個月前通知乙方。在同等條件下，乙方有優先購買權。 3. 乙方需要與第三人互換住房時，應事先徵得甲方同意；甲方應當支援乙方的合理要求。
第七條 違約責任
1. 甲方未按時交付出租房屋供乙方使用的，負責償付違約金元。 2. 甲方未按時（或未按要求）修繕出租房屋的，負責償付違約金 元；
如因此造成乙方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。
3. 乙方逾期交付租金的，除仍應及時如數補交外，應支付違約金 元。 4. 乙方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的，應支付違約金 元；如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。
第八條 免責條件
1. 房屋如因不可抗拒的原因導致損毀或造成乙方損失的，甲乙雙方互不承擔責任。
2. 因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲乙雙方造成損失，互不承擔責任。
因上述原因而終止合同的，租金按實際使用時間計算，多退少補。 第九條 爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，雙方應友好協商解決，協商不成時，任何一方均可以向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項
本合同如有未盡事宜，一律按《中華人民共和國經濟合同法》的有關規定，經甲、乙雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十一條 本合同雙方簽字蓋章後生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方簽署：乙方簽署： 代表人： 身份證號： 聯絡電話：聯絡電話： 開戶銀行：
銀行帳號：簽訂日期： 年 月 日
租賃合同之附件一
房屋交接書