農村建房施工合同協議書範本（精選13篇）
農村建房施工合同協議書範本
施工合同亦稱“工程合同”或“包工合同”。指發包方 (建設單位) 和承包方 (施工單位) 為完成商定的建築安裝工程施工任務，明確相互之間權利、義務關係的書面協議。下面是小編整理的農村建房施工合同協議書範本（精選13篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
農村建房施工合同協議書範本1
甲方：
乙方：
甲方擬在本村組原莊基上修建房屋，乙方長期從事農村房屋修建，具有一定的專業水平和知名度，甲方現將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成如下合同：
一、房屋結構及承攬範圍：
甲方擬建磚混結構一層平房，甲方已完成打地基及底圈樑，現將房屋地上的修建承攬給乙方施工，承攬範圍包括砌牆修建主體、打上圈樑、上屋面、房屋內粉刷、貼瓷（門前牆面外貼瓷、客廳牆面內貼瓷、廚房及衛生間內貼衛生瓷）、地面水泥壓光、房屋東側水泥外粉牆；
二、房屋計價面積及工價支付方式：
1、面積計算方式：房屋修建完後雙方先丈量所建房屋長度與寬度，是從一側房屋滴簷水起到另一側房屋滴簷水止，相乘得到的面積減去院內亮天面積後為房屋計價面積。房屋計價面積為____平方米；
2、價格：雙方約定單工價為____元/平方米（大寫____元/平方米），總工價（房屋計價面積乘以單工價）為____元；
3、支付方式：在本合同簽訂之日前，甲方向乙方支付______元（大寫______元）作為定金，在主體修建打上圈樑上屋面後甲方向乙方支付____元（大寫_______元），在粉刷完畢甲方驗收質量合格後，向乙方支付____元（大寫____元），下剩款項在________年____月____日前付清。
三、合同期限：
本合同的期限從________年____月____日起到________年____月____日止。其中砌牆修建主體、打樑上屋面在________年____月____日前完成，房屋內粉刷、貼瓷、地面水泥壓光、房屋東側水泥粉外牆在________年____月____日前完成；
四、雙方的權利與義務
1、甲方根據約定向乙方支付價款，並根據乙方施工進度其提供建房所需的水泥、沙子、鋼筋等建築材料；
2、甲方應當提供乙方使用的水、電，並保證水電能正常使用；
3、乙方根據甲方修建房屋設計意圖保證按期完成工程，且房屋質量符合行業要求及一般要求，所需的專業裝置如攪拌機、架板及架管等由乙方提供；
4、乙方施工中自行指揮所僱人員各負其責，組織施工並進行監督，對房屋質量負責，乙方積極採取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
5、甲方不參與乙方組織的施工，但有權對乙方施工過程進行監督，如發現乙方修建房屋存在出現質量問題，甲方應當及時與乙方溝通，有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格後雙方簽字，乙方完成交付義務。
五、違約責任：
1、甲方應當按約定期限內向乙方支付工價，如果違約，每逾期一日，甲方向乙方支付違約金；
2、乙方應當按約定期限內保質完成施工，如果違約，每逾期一日，乙方向甲方方支付違約金；
3、如房屋質量存在問題，甲方有權讓乙方及時重作或者修理，如甲方通知乙方後三天未到，甲方有權讓他人進行修理或者重作，所需的拆除及修理、重作等費用由乙方承擔；
六、補充合同
施工過程中，本合同未盡事宜或者變更承攬內容由雙方及中間人友好協商解決，可簽訂補充合同，與本合同具有同等法律效力；
七、本合同經甲、乙雙方簽字後生效，一式三份，由甲乙各執一份，中間人執一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日________年____月____日
農村建房施工合同協議書範本2
甲方：____________
乙方：____________
甲乙雙方就位於的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自願達成如下一致協議；
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況：
本合同項下的房屋位於_____市_____街道，相鄰為，建築面積，北屋，東屋，西屋，南屋，院落面積為，房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，並徵得其他村民和村集體同意，可以長期佔有、使用。
四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已徵得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利；
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利；
3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所佔土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
六、房款支付：
自該合同雙方簽字之日起日，乙方一次性付清全部款項，並將該款項匯入甲方賬號為的賬戶；如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金，如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同並享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付：
乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付_______元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止；如甲方在合同簽訂後一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同並追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知後日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續；如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付_______元違約金，直至協助乙方辦理完房產過戶為止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方後，該房屋（包括土地、房屋及附屬設施）的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等；如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付_______元的違約金。
十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基於本合同約定而享有的佔有、使用和處分房屋的權利；甲方因包括但不限於房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續佔有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方佔有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款並支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項：
1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，並在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份，雙方各持三份；自雙方簽字摁手印之日起生效，並持續有效。
甲方（簽字捺印）：_______
乙方（簽字捺印）：________
________年____月____日
農村建房施工合同協議書範本3
房主（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委託乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議；
一、私人住宅主體工程。
二、承建方式；甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、建房工期：建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。
四、工程價格：按每平方米320元計算。
五、施工安全要求及質量問題責任：
1、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
2、乙方要根據建築操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題（如主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑梁斷裂、露筋等）發生，經有關部門評估後由乙方承擔一切損失。
六、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工；
2、不可抗力；
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式：
1、乙方地基完工後，甲方將付清地基所用的費用，並預付工程款貳萬元整。
2、底層屋面完工後，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。
3、頂層屋面澆注完工後，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。
4、外牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
5、內牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
6、餘款待整個工程竣工後，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字後生效。生效後甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方（簽名）：
乙方（簽名）：
______年____月____日
農村建房施工合同協議書範本4
甲方:___________
身份證號碼___________聯絡方式(手機號)___________
乙方:___________
身份證號碼___________聯絡方式(手機號)___________
甲方擬建房屋一座，位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會馬路橋村，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本承攬建築協議。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從___________年___________月___________日開始建設，工期為___________天。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按質按量，按照協定工期施工，加強質量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，全部包工，每平方米人民幣___________元(大寫_________元整)。
2、付款時間：第一次付款在施工開始後___________天內，第二次付款在___________，第三次付款在___________，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後天內給付。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使協議無法履行的，乙方應承擔違約金人民幣___________元(大寫___________元整)，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。
甲方簽字：___________
乙方簽字：___________
___________年___________月___________日
農村建房施工合同協議書範本5
甲方： 身份證號：
住址：
乙方： 身份證號：
住址：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國民法總則》相關規定，經雙方友好協商，就甲方請乙方到甲方處從事農村宅基地房屋修建工作，達成以下協議。
一、幫工期間
乙方自______年____月____日到______年____月____日為甲方提供勞動服務。
二、幫工報酬
甲方應按照法律規定為乙方支付勞動報酬，計薪標準是_______元/天，支付週期：
（1）每日現結；
（2）周結/月結。
三、幫工時間
幫工時間由甲方安排，根據實際情況，提前通知乙方。
四、勞動標準
4.1甲方保證乙方正常工作的必要勞動保護條件，可選在開工前為乙方購買相應的保險，切實貫徹：高溫或下雨不開工的原則；
4.2乙方保證認真努力工作，杜絕偷懶、偷工、偷料。
五、違約責任
雙方應按照該協議內容如實履行該協議內容。如任何一方違約應依法向另一方支付違約金5000元，並賠償守約方實際損失。
六、協議解除
6.1有以下情形之一的，守約方可直接通知違約方解除合同：
1、甲方未按合同約定及時支付乙方幫工報酬；
2、甲方未向乙方提供必要的勞動保護條件的；
3、乙方提供的勞動幫工達不到工程進度要求的。
6.2任何一方如需單方解除合同，則應提前30日通知對方；或者雙方協商一致後，直接解除合同。
七、爭議解決
雙方如發生爭議應當協商解決，如協商不成可向合同簽訂地人民法院起訴。
八、其他
8.1該協議一式兩份，甲乙雙方各持一份；
8.2本協議未盡事項，由雙方另行口頭或書面約定；
8.3本協議自雙方簽字後即生效。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
合同簽訂日：______年____月____日
農村建房施工合同協議書範本6
發包人：____________
居民身份證號碼：____________聯絡電話：____________
通訊地址：____________
承包人：____________
(承包人為建築施工企業的填寫以下內容)
通訊地址：____________
郵政編碼：____________聯絡電話：____________
統一社會信用程式碼：____________企業資質證書號：____________
法定代表人：____________聯絡電話：____________
委託代理人：____________聯絡電話：____________
(承包人為農村建築工匠的填寫以下內容)
居民身份證號碼：____________聯絡電話：____________
通訊地址：____________
根據《中華人民共和國合同法》《浙江省農村住房建設管理辦法》以及其他有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就低層農村住房建設(以下簡稱建房)施工有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、建房概況
1.建房地點：
2.建房規模：____________層，總建築面積____________㎡；結構形式(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：□框架結構；□磚混結構；□木結構；□其他___________________________。
3.宅基地用地批准檔案文號：____________；鄉村建設規劃許可證(建設工程規劃許可證)證號：____________。
二、承包內容和方式
1.承包人按照發包人提供的設計圖紙，承擔以下內容的施工(在□中以劃√方式選定，可以選擇多項)：□地基基礎；□主體結構；□電氣管線；□給排水管道；□化糞池工程；□其他____________。
2.承包方式(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：□包工包料；□包清工；□部分承包；□其他____________。建築材料、建築構(配)件和裝置除附件預算清單中註明由發包人提供的外，均由承包人提供。
三、合同工期
計劃開工日期：____年____月____日；計劃竣工日期：____年____月____日。工期總日曆天數：____天。
四、價款支付和費用承擔
1.總價款：人民幣(大寫)____(元)，價款構成詳見附件預算清單。經雙方協商一致變更施工內容的，變更部分的費用按實增減。
2.發包人按照以下約定向承包人支付合同價款(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：
□按施工進度支付：
(1)開工時支付預付款人民幣(大寫)____(元)；
(2)地基基礎驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元)；
(3)地上一層驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元)；
(4)地上二層驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元)；
(5)地上三層驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元)；
(6)竣工結算完成後____日內付清剩餘價款人民幣(大寫)____(元)。
□其他付款方式：
3.承包人承擔其僱傭的施工人員的勞動報酬，以及因施工活動導致的施工人員或者其他人員的人身、財產損失，但是，因發包人原因導致或者加重的損失，由發包人承擔。
五、施工要求
1.發包人應當在開工____日前向承包人提供設計圖紙，並保證建房地點通電、通水、通路，場地具備施工條件，與周邊鄰居不存在影響施工的糾紛。
2.發包人和承包人提供的建築材料、建築構(配)件和裝置均應當符合國家和省規定標準，除就地取材的竹、木等材料外，應當有生產合格證。發包人不得要求承包人使用不合格的建築材料、建築構(____配)件和裝置。
3.承包人應當按照設計圖紙、施工技術標準和操作規程施工，採取安全施工措施，及時發現和消除施工、消防等安全隱患。承包人應當接受發包人、設計單位或者人員、行政機關及其委託的專業機構依法實施的監督檢查，對檢查中發現的質量、安全隱患及時整改。
4.承包人完成隱蔽工程施工後，應當提前____日通知發包人驗收。發包人不能按時驗收的，應當在驗收前向承包人提出延期要求。發包人未按時進行驗收，也未通知承包人延期的，承包人有權自行驗收，驗收結果視為發包人認可。隱蔽工程未經驗收合格的，不得進入下一道工序施工。
5.承包人完成全部施工內容，並備齊施工檔案資料後，可以通知發包人進行竣工驗收。發包人應當自收到通知之日起____日內組織承包人和設計、監理等單位或者人員進行竣工驗收。驗收合格的，發包人應當在____日內向承包人簽發接受交付的憑證。驗收不合格的，承包人應當返工、修復或採取其他補救措施，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。承包人在完成返工、修復或採取其他補救措施後，應當通知發包人，按本項約定的程式重新進行竣工驗收。建房未經驗收或驗收不合格的，發包人不得使用。
6.承包人對建房承擔質量保修責任，保修期為：地基基礎和主體結構____年，屋面防水、有防水要求的衛生間、房間和外牆面防滲____年，電氣管線、給排水管道____年。保修期自竣工驗收合格之日起算；建房未經竣工驗收，發包人擅自使用的，保修期自其實際佔有之日起算。
7.建房經竣工驗收合格的，以承包人通知發包人進行竣工驗收之日為竣工日期；因發包人原因，自收到通知之日起____日內未完成竣工驗收的，以承包人通知發包人進行竣工驗收之日為竣工日期；建房未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以其實際佔有之日為竣工日期。
六、竣工結算
承包人應當自竣工驗收合格之日起____日內向發包人提供結算清單，發包人應當自收到結算清單之日起____日內完成稽核，逾期未完成稽核且未提出異議的，視為認可承包人提交的結算清單。承包人對發包人稽核意見有異議的，應當自收到稽核意見之日起____日內提出，逾期未提出異議的，視為認可稽核意見。對於雙方認可的結算價款，發包人應當按照本合同第四條的約定支付給承包人；對於其中一方有異議的結算價款，按照本合同第八條約定的爭議解決方式處理。
七、違約責任
1.發包人具有下列情形之一的，承擔相應的違約責任：
(1)發包人未按合同約定期限和數額支付合同價款的，按日計算向承包人支付逾期應付款萬分之____的違約金，逾期超過____日的，承包人可以解除合同；
(2)發包人提供的建築材料、建築構(配)件和裝置的規格、數量或質量不符合合同約定，導致承包人返工、修復或者給承包人造成其他損失的，承擔承包人相應損失；
(3)發包人違反合同約定造成停工的，按每日____元的標準向承包人支付違約金；
(4)發包人未能按照合同約定履行其他義務的，承擔因此造成的承包人實際損失。
2.承包人具有下列違約情形之一的，承擔相應的違約責任：
(1)承包人違反合同約定採購和使用不合格的建築材料、建築構(配)件和裝置，給發包人造成損失的，承擔發包人相應損失；
(2)承包人施工質量不符合合同約定的，承擔發包人相應損失；
(3)承包人未按合同約定期限完成施工，造成工期延誤的，按每日____元的標準向發包人支付違約金，工期延誤超過____日的，發包人可以解除合同；
(4)承包人未按照合同約定履行保修義務或者其他義務的，承擔因此造成的發包人實際損失。
八、爭議解決
因合同及合同有關事項發生的爭議，雙方可以透過協商、調解解決，也可以按下列方式解決(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：
□向____仲裁委員會申請仲裁；
□向____人民法院提起訴訟。
九、其他事項
1.附件預算清單是合同的組成部分。合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
2.本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
3.本合同一式____份，具有同等法律效力，發包人執____份，承包人執____份。
發包人(簽字或者蓋章)：
承包人(簽字或者蓋章)：
簽訂日期：____年____月____日
農村建房施工合同協議書範本7
房主人：(簡稱甲方)
承包負責人：(簡稱乙方)
甲方位於______縣____區修建私人房一座，現將建設樓房的主體工程包給乙方負責施工，為確保工程質量按時完工，分清雙方責任，經雙方協議商量同意，特簽訂如下協議：
1、承包方式：工程採取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、鐵釘、鐵線、綁繩等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械裝置，如攪拌機、攪漿機、捲揚機、振動裝置、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。
2、工程內容：從±0.00以上連續完成甲方要求的主體框架結構，室內的抹灰，樓房高度以及前面部分式樣，按城建設計圖紙施工，室內按甲方設計要求建築，包括廚房、衛生間佈置制板。
3、工程質量：施工中要按規定進行，質量要求牆面平直，磚頭縫滿漿，樑柱要求垂直平整，強度夠，鋼筋兩頭彎角、筋一律彎夠135角。
4、雙方責任：施工過程中，如果甲方指導失誤造成的一切損失，由甲方自理並賠償乙方勞動損失，如乙方在施工過程中自己失誤或安模支撐不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方賠償所有材料損失，工程結算時從工程款扣除。
5、結算付款方式：工程結算按國家規定標準的實際建築面積計算，甲方按每平方米建築面積______元計結算給乙方，全部工程結束驗收合格後，全部結算付完工錢。
6、安全施工：乙方施工隊伍的技術素質必須講究，要安全文明施工，按規範施工，如在施工過程中出現質量事故、人身安全事故等均由乙方負責。
7、施工期：施工期間，要求在______個月內完成主體全部承包工程。
8、本協議如有不盡事宜，雙方共同協商解決或按合同法處理。
9、本協議一式兩份，甲方、乙方各執一份，雙方簽字生效。工程結束驗收合格，結清工程款後自行終止。
甲方簽字： 乙方簽字：
______年____月____日______年____月____日
農村建房施工合同協議書範本8
甲方：
身份證：
住址：
乙方：
身份證：
住址：
甲乙雙方宅基地東西相鄰，甲方居東乙方居西，現乙方新建樓房位於______，為相鄰宅基的使用、採光、通風、流水等相關事宜，經雙方自願協商達成如下協議條款以共同遵守。
一、乙方新建樓房整體面向西，共計____層，乙方新建樓房後牆體（東牆體）至甲方宅基地預留____米作為乙方樓房滴水，甲方可使用，但不得在滴水處建房。
二、今後乙方在現址上不得加蓋增高房屋及附屬物，如違約乙方必須無條件拆除，後甲方造成損失的應予賠償。
三、乙方後牆（東牆）必須安裝落水管道，直接留入自建的下水道，不得將雨水排放到甲方宅基地上，廚房、衛生間髒水不得向後排放，否則甲方有權封堵。
四、乙方將樓房產權轉讓給第三方，乙方應告知第三方此條款，第三方應繼續履行此協議，如造成損失，由乙方負責賠償。
五、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
六、本協議甲乙雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
證明人：
______年____月____日
農村建房施工合同協議書範本9
甲方：___________身份證號：___________
乙方：___________身份證號：___________
丙方：___________身份證號：___________
丁方：___________身份證號：___________
戊方：___________身份證號：___________
甲、乙、丙、丁、戊五方經充分協商，就在英山縣陶河鄉英太寨村五組，原五方的農村宅基地上共同建設房屋事宜達成本協議，具體內容約定如下：
一、房屋結構及面積：
平房，四合院形式，共建房屋玖聯，每聯面積相同(約6m×4m)，具體以圖紙為準。
二、產權分配：
自進院門後右手逆時針算起，第一、二連所有權及使用權歸___________，第三、四聯的所有權及使用權歸___________，第六、七聯的所有權及使用權歸___________，第八、九的所有權及使用權歸___________，第五聯的所有權歸丙方，但使用權歸五方共有。院內中間部分的所有權及使用權歸五方共有。
三、出資分配：
拆舊房，建房所需全部費用由甲、乙、丁、戊四方出資，丙方不出資。
四、繳資方式：
開始拆房前，甲、乙、丁、戊四方各出資貳萬元，待地基完成後，甲、乙、丁、戊四方再各出資___________萬元；待房屋主體完成後，甲、乙、丁、戊再各出資_______萬元。每次出資由方負責集中管理、使用。待全部完工後，根據實際情況，多退少補。
五、違約責任(待定)
本協議未盡事宜，各方應持積極態度友好協商解決。
本協議一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各執一份，公證方三份，自各方簽字後生效。
甲方：___________
乙方：___________
丙方：___________
丁方：___________
戊方：___________
公證人：___________
___________年___________月___________日
農村建房施工合同協議書範本10
甲方：
乙方：
甲方將位於___________的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設並自行解決建設施工所需要的`所有裝置、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工裝置的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由於乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量後同意。
二、被建房屋的建築面積為______平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建築工程的施工全部承包給乙方（其中包括貼內外牆的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房操作檯、木工、水電管線安裝等）。乙方的施工承包單價為每平方米______元，工程總價款為______元。
三、施工要求
①地工基礎：深度70公分寬度60公分裡面寬度40公分
②牆體外牆3.7內牆2.4砌築時內外錯縫一般採用水泥沙漿，強度要達到（150號）。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌築法（一快磚一鏟灰一擠揉）並使用前必須把磚潛水溼潤。
③圈過樑：過樑高度不低於12公分，鋼筋直徑不宜小於10毫米，剛箍直徑不低於6毫米，最大距不宜超過250毫米，圈樑高度不低於200毫米上下圈樑。
④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，後面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹牆裡外水泥沙漿抹廣1/3。
⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間牆磚，不低於1.8元，牆內刷房池塗料，電線用4平米銅芯線，每件房一隻熱光燈插座一隻開關一隻
⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
⑦室內自來水，下水管由乙方負責。工程工期為：____年____月____日（公曆/農曆）—____年____月____日（公曆/農曆），按日曆工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的'原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢_______元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
⑧乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工後，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建築質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔。
四、付款方式
開工付40%，土牆砌好付40%，刷塗料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽____%一年維修給清。
五、本協議自甲、乙雙方在該協議文字上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。
經雙方協議如下：
甲方簽字（簽章）：乙方簽字（簽章）：
見證人簽字（簽章）：
簽約時間：____年____月____日（公曆/農曆）
簽約地點：
農村建房施工合同協議書範本11
甲方：
乙方：
經雙方協商，達成如下共同條款：
1、本工程為私人房屋建築施工。
2、甲方安全責任：進場施工前甲方須對乙方代表進行現場口頭的安全。
3、質量要求：乙方必須按甲方提供的北環新村建築圖紙以及甲方的要求施工，確保施工質量達到驗收標準。如由於乙方施工的質量有問題造成返工的損失，則由乙方自行負責損失費用。
4、安全施工：本合同施工單價為施工及安全包乾價。即乙方在施工中按國家建築施工的相關規定，要求搭設操作防護設施的由乙方自行負責搭設，確保施工操作的規範安全。如乙方在施工中操作失誤造成的安全事故及損失由乙方自行負責，與甲方無關。
5、期限：甲方必須按時按要求備足建築材料，乙方則保證施工人員到位，確保建築順利開展。建築中途，乙方不能無故停工拖延工期，每層建築工期10－15天，雨天除外。
6、本合同經雙方簽字後，具法律效力，希望甲乙雙方共同遵守，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
____年____月____日
農村建房施工合同協議書範本12
發包人（甲方）：
證件號碼：聯絡方式：
承包人（乙方）：
證件號碼：聯絡方式：
1、嚴禁違章操作、違反勞動紀律。
2、施工現場嚴禁亂拋亂灑，施工物品要按規定存放，應嚴格注意防火，對公共設施要愛護，杜絕偷拿搶要，保持作業面潔淨衛生，做到活完腳下清，並把移動過的東西恢復原位。
3、遵守文明公約，搞好周邊關係，嚴禁擾民，如發生任何不良行為及鄰里糾紛，造成的後果由乙方自負全責。
4、作業過程中必須服從發包人的指派，否則產生的一切不良後果由乙方自行承擔
5、使用高凳、梯子要採取防滑措施，保證作業時穩固。
6、如果出現工傷及安全事故，甲方不負任何責任。
甲方：_____乙方：_____
______年____月____日
農村建房施工合同協議書範本13
甲方（全稱）：______（以下簡稱“甲方”）
乙方（全稱）：______（以下簡稱“乙方”）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，結合本工程的具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工有關事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
周小林
自家住宅
工程地點：
二、工程承包範圍
承包範圍：建築基礎、主體結構的砌磚、鋼筋、模板、混凝土、預製板安裝；牆面及天棚抹灰；底層地面混凝土墊層、樓面找平；室內外牆地磚、衛生間牆地磚；雨篷、室外散水、臺階以及給水、排水、雨水管及強弱電安裝；衛生間潔具、室外簡易化糞池修建等工作的人工單包專案。各種施工機具、模具均由乙方負責提供。
三、合同工期：
開工日期：_____年_月_日
竣工日期：_____年_月_日
工程合同總工期暫定為60天。
四、質量標準及要求：
工程質量要求符合《建築工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20______合格標準。
需要注意的事項：
1、土方回填過程中，要求夯實緊密，不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌築牆體過程中，乙方必須保證灰漿飽滿，組砌方法正確，軸線偏移不得大於規範要求，砌築磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關模前，應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距是否正確，不得少筋漏筋，保護層留置是否正確，待合格後方可進行關模。模板支撐應牢固可靠，混凝土澆築過程中，應充分振搗，不得漏振，以保證混凝土成型質量。混凝土澆築完畢後，必須進行充分的養護。
4、抹灰工序，必須保證表面平整度、立面垂直度符合要求，陰陽角方正。
5、牆地磚安裝，貼上牢固，灰漿飽滿無空鼓、裂縫，表面平整。
6、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料，不得在施工中浪費，每天砌築時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料，必須保質保量地施工。
五、合同價款承包金額：
據實按建築面積每平方米285.00元（大寫：人民幣貳佰捌拾伍圓整）進行人工單包結算（含水電安裝）。
六、工程質量：
6.1工程質量以國家建築工程質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定質量標準，乙方承擔工程總造價1%的違約金責任。
6.2因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的，並且無法整改的，乙方承擔全部違約責任。
6.3經甲方專案負責人認定施工過程中不符合施工規範及質量要求的，甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改，符合質量要求的，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，並按不合格部分工程造價的5%承擔違約金。
七、雙方責權
7.1甲方供應該工程所需建築材料及產品。
7.2甲方應及時對工程進度進行稽核，對工程進度款應按照協議約定及時撥付。
7.3甲方指定現場施工用水、施工用電。
7.4乙方應按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工，嚴格按照協議工期完工。
7.5甲方有權對現場工程材料的使用進行檢查和監督，乙方必須聽取甲方的意見並及時糾正。乙方不得把不符合標準的材料用於本工程，否則由此造成的後果及經濟損失均由乙方承擔。
7.6乙方必須注意地下管道及電纜等設施裝置。如有遭損壞，後果均由乙方負責。
八、安全施工
8.1工程安全要求達到《JGJ59-99建築施工安全檢查標準》合格標準，無重大安全事故，因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的，由乙方承擔事故所產生的全部責任。
8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定，嚴格按安全、文明標準組織施工。
8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規，保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度，服從甲方統一管理，並隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
8.5乙方採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用，由乙方全部承擔。
8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場，由此造成的大小安全事故由乙方負責。
九、工程款支付
自本協議簽訂後，工程施工至主體一層蓋板完畢後，甲方支付給乙方工程進度款1萬元；工程主體封頂，再支付給乙方工程進度款1萬元；工程施工至裝飾階段50%，再支付給乙方工程進度款1萬元；至工程全部竣工，經驗收合格後，甲乙雙方共同收方確認，結算本工程總款，並一次性支付剩餘工程款給乙方。
本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，雙方簽字蓋章後生效。
其它補充條款：
甲方：______
電話：__________________
____________年______月______日
乙方：______
電話：__________________
____________年______月______日