農村建房協議書（精選11篇）
農村建房協議書（精選11篇）
在學習、工作生活中，我們用到協議書的地方越來越多，簽訂協議書能夠最大程度的保障自己的合法權利。相信很多朋友都對擬協議書感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的農村建房協議書（精選11篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
農村建房協議書 篇1
甲方：
身份證：
住址：
乙方：
身份證：
住址：
甲乙雙方宅基地東西相鄰，甲方居東乙方居西，現乙方新建樓房位於xxx，為相鄰宅基的使用、採光、通風、流水等相關事宜，經雙方自願協商達成如下協議條款以共同遵守。
一、乙方新建樓房整體面向西，共計xx層，乙方新建樓房後牆體（東牆體）至甲方宅基地預留xx米作為乙方樓房滴水，甲方可使用，但不得在滴水處建房。
二、今後乙方在現址上不得加蓋增高房屋及附屬物，如違約乙方必須無條件拆除，後甲方造成損失的應予賠償。
三、乙方後牆（東牆）必須安裝落水管道，直接留入自建的下水道，不得將雨水排放到甲方宅基地上，廚房、衛生間髒水不得向後排放，否則甲方有權封堵。
四、乙方將樓房產權轉讓給第三方，乙方應告知第三方此條款，第三方應繼續履行此協議，如造成損失，由乙方負責賠償。
五、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
六、本協議甲乙雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
證明人：
日期：
農村建房協議書 篇2
甲方：__________身份證號：_______________
乙方：__________身份證號：_______________
一、甲方在_____省_____市_____鄉__________號有舊房一棟，現甲方自願同乙方合夥翻修此房，甲方出地，乙方出錢，房屋修好後乙方得靠中國信合即左邊屬乙方所有，門面一人一半，甲方保證乙方門面包牆兩個達到8米，另乙方給甲方人民幣叄十萬元（另壹拾萬房屋修好後付給甲方）。
二、土地過戶：甲方負責甲方的過戶，費用由甲方負責。乙方負責乙方的過戶，費用由乙方負責。
三、翻修此房的手續審批由甲方負責。
四、甲方同意乙方在甲方房屋上面修建第五層、第六層、七層以上瓦房屬甲方所有，五層、六層所有權屬乙方所有。
五、房屋翻修施工由乙方負責，共建七層（封頂七層），乙方應按國家規定負責質量，如出現質量問題由乙方反工，所需費用由乙方負責，甲方有權監督乙方在修建房屋中的質量問題，甲方配合乙方順利施工。
六、安全：房屋翻修期間的所有安全問題：如：“人身安全、質量安全”由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
七、水電上戶由甲方負責協調，費用由乙方承擔。
八、單方違約付給對方人民幣貳拾萬元整。
九、簽訂此合同時乙方付給甲方人幣貳拾萬元整，餘下壹拾萬元房屋完工後，乙方付給甲方。
十、本合同一式兩份，雙方各執一份，各方所執合同均具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
_____年_____月_____日
乙方（簽章）：
_____年_____月_____日
農村建房協議書 篇3
甲方：
乙方：
經雙方協商，達成如下共同條款：
1、本工程為私人房屋建築施工。
2、甲方安全責任：進場施工前甲方須對乙方代表進行現場口頭的安全。
3、質量要求：乙方必須按甲方提供的北環新村建築圖紙以及甲方的要求施工，確保施工質量達到驗收標準。如由於乙方施工的質量有問題造成返工的損失，則由乙方自行負責損失費用。
4、安全施工：本合同施工單價為施工及安全包乾價。即乙方在施工中按國家建築施工的相關規定，要求搭設操作防護設施的由乙方自行負責搭設，確保施工操作的規範安全。如乙方在施工中操作失誤造成的安全事故及損失由乙方自行負責，與甲方無關。
5、期限：甲方必須按時按要求備足建築材料，乙方則保證施工人員到位，確保建築順利開展。建築中途，乙方不能無故停工拖延工期，每層建築工期10－15天，雨天除外。
6、本合同經雙方簽字後，具法律效力，希望甲乙雙方共同遵守，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：____
乙方：____
____年____月____日
農村建房協議書 篇4
甲方：___________身份證號：___________
乙方：___________身份證號：___________
丙方：___________身份證號：___________
丁方：___________身份證號：___________
戊方：___________身份證號：___________
甲、乙、丙、丁、戊五方經充分協商，就在英山縣陶河鄉英太寨村五組，原五方的農村宅基地上共同建設房屋事宜達成本協議，具體內容約定如下：
一、房屋結構及面積：平房，四合院形式，共建房屋玖聯，每聯面積相同(約6m×4m)，具體以圖紙為準。
二、產權分配：自進院門後右手逆時針算起，第一、二連所有權及使用權歸___________，第三、四聯的所有權及使用權歸___________，第六、七聯的所有權及使用權歸___________，第八、九的所有權及使用權歸___________，第五聯的所有權歸丙方，但使用權歸五方共有。院內中間部分的所有權及使用權歸五方共有。
三、出資分配：拆舊房，建房所需全部費用由甲、乙、丁、戊四方出資，丙方不出資。
四、繳資方式：開始拆房前，甲、乙、丁、戊四方各出資貳萬元，待地基完成後，甲、乙、丁、戊四方再各出資___________萬元；待房屋主體完成後，甲、乙、丁、戊再各出資 萬元。每次出資由方負責集中管理、使用。待全部完工後，根據實際情況，多退少補。
五、違約責任(待定)
本協議未盡事宜，各方應持積極態度友好協商解決。
本協議一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各執一份，公證方三份，自各方簽字後生效。
甲方：___________
乙方：___________
丙方：___________
丁方：___________
戊方：___________
公證人：___________
___________年___________月___________日
農村建房協議書 篇5
甲方（建設方）：
身份證號碼：
乙方（施工方）：
身份證號碼：
甲方將位於萬新村的自住用房建設的部分工程（木工）承包給乙方，為加強施工安全管理，明確施工過程中的安全責任，經雙方充分協商，就施工安全責達成如下協議：
乙方對施工安全負完全責任。指派專人加強對工地的安全管理工作，開工前必須對施工人員進行安全生產專題教育，施工人員必須年滿十八歲身體健康，因施工裝置的原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方承擔，與甲方無關。由於乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。
甲方為減輕乙方因施工過程中可能造成的施工人員意外傷害應承擔的責任，特辦理了施工期間的施工人員意外傷害保險，保額及理賠款項由甲方投保的保險公司按規定實施。
本協議一式兩份。甲方、乙方各一份。自甲、乙雙方在協議文字上簽字之日起生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽約時間：
農村建房協議書 篇6
房主（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委託乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議；
一、 私人住宅主體工程。
二、 承建方式；甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、 建房工期：建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。
四、 工程價格：按平方米320元計算。
五、 施工安全要求及質量問題責任：
1、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
2、乙方要根據建築操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題（如主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑梁斷裂、露筋等）發生，經有關部門評估後由乙方承擔一切損失。
六、 工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、 因停電、下雨等造成停工；
2、 不可抗力；
3、 甲方同意給予順延的其它情況。
七、 付款方式：
1、 乙方地基完工後，甲方將付清地基所用的費用，並預付工程款貳萬元整。
2、 底層屋面完工後，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。
3、 頂層屋面澆注完工後，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。
4、 外牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
5、 內牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
6、 餘款待整個工程竣工後，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。
八、 本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字後生效。生效後甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方（簽名）： 乙方（簽名）：
農村建房協議書 篇7
房主人：(簡稱甲方)
承包負責人：(簡稱乙方)
甲方位於xxx縣xx區修建私人房一座，現將建設樓房的主體工程包給乙方負責施工，為確保工程質量按時完工，分清雙方責任，經雙方協議商量同意，特簽訂如下協議：
1、承包方式：工程採取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、鐵釘、鐵線、綁繩等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械裝置，如攪拌機、攪漿機、捲揚機、振動裝置、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責，私人建房工程承包協議書，協議書《私人建房工程承包協議書》。
2、工程內容：從±0.00以上連續完成甲方要求的主體框架結構，室內的抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，按城建設計圖紙施工，室內按甲方設計要求建築，包括廚房、衛生間佈置制板。
3、工程質量：施工中要按規定進行，質量要求牆面平直，磚頭縫滿漿，樑柱要求垂直平整，強度夠，鋼筋兩頭彎角、筋一律彎夠135角。
4、雙方責任：施工過程中，如果甲方指導失誤造成的一切損失，由甲方自理並賠償乙方勞動損失，如乙方在施工過程中自己失誤或安模支撐不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方賠償所有材料損失，工程結算時從工程款扣除。
5、結算付款方式：工程結算按國家規定標準的實際建築面積計算，甲方按每平方米建築面積 元計結算給乙方，全部工程結束驗收合格後，全部結算付完工錢。
6、安全施工：乙方施工隊伍的技術素質必須講究，要安全文明施工，按規範施工，如在施工過程中出現質量事故、人身安全事故等均由乙方負責。
7、施工期：施工期間，要求在 個月內完成主體全部承包工程。
8、本協議如有不盡事宜，雙方共同協商解決或按合同法處理。
9、本協議一式兩份，甲方、乙方各執一份，雙方簽字生效。工程結束驗收合格，結清工程款後自行終止。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
農村建房協議書 篇8
甲方：姓名________________性別________________ 年齡 ________________民族 ________________電話
住址：________________
乙方：姓名________________ 性別 ________________年齡________________ 民族 ________________電話
住址：________________
甲方因孩子即將結婚需建新房，由於甲方原宅基地向陽度的原因須佔用乙方公出路少許，現經甲乙雙方商磋，達成以下建房協議。
1、乙方同意甲方建房佔用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米(詳見後附示意圖)。
2、甲方同意給乙方帶來的佔用公出路出入不便一次性補償金人民幣 圓整。
3、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分，待甲方自行拆除後，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分，如遇政府徵用或規劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。
6、此協議電腦列印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方：(簽字蓋章)
乙方：(簽字蓋章)
中人：(簽字蓋章) xx年________________ 月 ________________日
甲方：________________(姓名，身份證號碼)
乙方：________________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
⒉、付款時間：第一次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。
四、違約責任
⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________________
乙方簽字：________________
年 月 日
農村建房協議書 篇9
甲方：
乙方：
甲方磚房1棟平米防震居民房，經雙方協商承包給乙方，每平方米元，共計人民幣（大寫：）包括地暖（塑管每米3元左右）雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、雙方責任：
1、乙方進入施工工地現場，甲方必須負責三通一平工作，建築用電距離不超過300米，電水路由甲方負責，所需的水電費由乙方支付。
2、甲方負責解決施工人員臨時住處，所產生的費用由乙房負責。
3、甲方負責提供相應不底於90平方有效圖紙，圖紙上有雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量後同意甲方要負責所造成的損失。增加的合同外的工程部分，甲乙雙方談好價格後再訂合同方能進行施工。
二、施工要求
①地工基礎：深度___公分寬度___公分裡面寬度___公分
②牆體外牆___內牆___砌築時內外錯縫一般採用水泥沙漿
強度要達到（150號）四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求__公分配兩根__毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌築法（一快磚一鏟灰一擠揉）並使用前必須把磚潛水溼潤
③圈過樑：過樑高度不低於__公分，鋼筋直徑不宜小於__毫米，剛箍直徑不低於_毫米，最大距不宜超過___毫米，圈樑高度不低於___毫米上下圈樑
④屋頂先腳板，鋼筋不宜__毫米，距離__公分，混淋土___級交標號屋面爐灰前面高度___公分，後面__公分，爐灰上面5公分混淋土，__公分沙漿抹廣抹牆裡外水泥沙漿抹廣__
⑤地板磚____黑白由甲方自選定價__元一塊，如造過__元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間牆磚，不低於___元，牆內刷房池塗料，電線用4平米銅芯線，每件房一隻熱光燈插座一隻開關一隻
⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
⑦室內自來水，下水管由乙方負責
交工日期開工起___天完工（不包括刷塗料）
三、付款方式
開工付___，土牆砌好付___，刷塗料前付___，___交工一次付清。還剩餘___一年維修給清。
經雙方協議如下：
甲方：
乙方：
房主人（甲方）
承建人（乙方）
甲方委託乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。
一、建築項：
私人住宅主體工程。
二、承建方式：
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建築材料。甲方應及時提供以上建築材料，以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建築所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
三、建房工期：
建房工期為天，自挖地基，標高正負零零線開始施工算起。
四、承建工程價格：
五、施工安全要求：
乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。
六、工期延誤：
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工；
2、不可抗力；
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式：
乙方進場後，甲方將預付工程款元，以後將按工程進度付款。每層澆注封頂後，若無質量問題，甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款元。餘下的人工錢待整個工程竣工並經驗收合格，乙方將工程全部交給甲方使用後3月內全部付清。
八，違約責任和爭議的解決辦法：
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失以上合同，雙方共同遵守執行。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的'50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付人工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。
甲方：
乙方：
__年__月__日
農村建房協議書 篇10
發包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
第一條工程概況
1、工程名稱：農村自建房屋裝飾裝修。
1、施工地點：玉溪市江川縣。
1、房屋概況：房型________(層)，建築面積約________平方米。
第二條裝修施工內容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、牆面塗料，材料安裝，隔斷製作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定後實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件採納。
第四條裝修價款
本合同項下裝修專案總價款：________元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫________(人民幣整)，該價款為施工包乾價。
第五條裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工後十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格後三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%，剩餘總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。
第六條裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度並嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本合同項下裝修專案乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同並追究乙方違約責任。
第十條協議的變更和解除
1、乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，並不予支付乙方已經施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任
1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;
2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條本協議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章後生效
甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________
住所：________住所：________
法定代表人：________法定代表人：________
委託代理人：________委託代理人：________
電話：________電話：________
________年________月________日________年________月________日
農村建房協議書 篇11
建房房東發包方： 以下簡稱甲方
承接方或承包方： 以下簡稱乙方
現甲方 村 號原有層房，委託乙方施工承建。甲方自備所有材料，即包清工的形式發包給乙方。為了保證質量，能按時完成任務，甲方與乙方就有關具體事項達成以下協議：本合同條款本著公平，公正的原則，雙方充分協商達成一致意見並簽訂本合同，雙方必須嚴格遵守執行。
一、 工程名稱：甲方私人住宅。
二、 工程地點： 工程限期：從 年 月 日至 年 月 日止。
三、 工程議價：每平方米 元 共計：人民幣 元整。
四、承包方式：乙方以包工的形式承建甲方的樓面加建工程，甲方全包料，包括模板、頂架、外牆排柵及施工機械的租賃等及它細節工具及一切建築材料。乙方負責其他用於施工的輔助裝置如(料斗、推車、小型攪拌機，架板架管等)。
五、 工程內容
六、建好後乙方搞好屋內、四周衛生，做好防火防盜。做到人走場地清。
七、 乙方在建房施工時，一定要保證質量。如有不符合質量問題，甲方要求翻工，乙方必須服從或雙方協商解決。
八、 1、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由於自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方責任。
2、如果造成傷亡事故，由人民法院裁定後由責任方承擔有關費用。
3、施工過程中若造成鄰居房屋損壞，由乙方負責維護維修，甲方積極幫助解決。
九、若遭受自然非人為干擾，影響乙方施工，損壞的建築材料，由甲方負責。另外，如需修改施工內容，增加工程專案必須與雙方商量，雙方達成一致，做到互相尊重、順利完成本次施工任務。
十、 乙方進場後，施工用水用電由甲方負責，保證施工場地通水通電。
十一、 付款方式：開工首付工程量的'` %，完工後一週內全部付清。
十二、 本合同書經雙方確認後，即生效，雙方必須嚴格遵守執行。
十三、本合同共一式二份，甲、乙雙方各執一份，列印和手寫具有同等法律效力，未盡事宜需經雙方協商，意見一致後可作補充條文。結算付清工程款項後，本合同書自然終止無效。
甲方房東簽字： 乙方承接方簽字：