正規工程居間合同範本(通用9篇)
正規工程居間合同範本(通用9篇)
依法成立的合同,受法律保護。依法成立的合同,僅對當事人具有法律約束力,但是法律另有規定的除外。下面是小編收集整理的正規工程居間合同範本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
正規工程居間合同 篇1
甲方(委託人): 乙方(居間人):
聯絡地址: 聯絡地址:
聯絡電話: 聯絡電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自願、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託,負責就引薦衡陽市天嘉置業發展有限公司“天嘉。翰廷 “消防工程專案給甲方和衡陽市天嘉置業發展有限公司單位直接洽談,(以下“衡陽市天嘉置業發展有限公司“簡稱“天嘉置業“)向甲方提供“天嘉置業“的重要資訊,並最終促成甲方與“天嘉置業“簽訂消防工程合同。
2、“居間成功“是指完成本條所列全部委託事項。甲方與“天嘉置業“公司未簽訂書面的工程合同,視為委託事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關天嘉置業公司的有關資訊,內容包括但不限於公司的工商營業執照影印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“天嘉置業“公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關於“天嘉置業“公司的上述資訊真實可靠。如果乙方提供的資訊不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“天嘉置業“公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和“天嘉置業“公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和“天嘉置業“公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本專案居間報酬為30萬元。
2、本協議簽訂後3個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬10萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“天嘉置業“公司簽訂工程承包協議並辦理工商變更登記手續後2個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑑,此款歸乙方所有並可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬 萬元之日起,20個工作日內,乙方沒有促成甲方與“天嘉置業“公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬 萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用於其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶後,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬後,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與 公司在本合同委託期內,未能達成股份轉讓協議,沒有徵得居間方的書面同意,甲方不應再與xxxx公司進行協商並簽訂股份轉讓協議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與xxxx公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委託期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動xxxx公司與甲方進行實質性洽談,並協助甲方和xxxx公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委託期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告後在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效後,在甲方向乙方支付居間報酬 萬元之日起,20個工作日內,乙方仍未完成居間任務促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢後終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委託代理人:法定代表人或委託代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
正規工程居間合同 篇2
合同編號:_________
甲方(委託人)(出賣人):_________ 地址: 郵政編碼:_________
【營業執照註冊號】
【法定代表人】: 【身份證號】: 聯絡電話:
委託代理人: 聯絡電話:
地址: 郵政編碼:
乙方(委託人)(買受人): 地址: 郵政編碼:_________
【法定代表人】: _【身份證號】:
【營業執照註冊號】
聯絡電話:_________房屋買賣居間合同範本丙方(居間人): 地址: 郵政編碼:_________ 營業執照註冊號:
法定代表人:_ 【身份證號】:
聯絡電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法
律、法規之規定,甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委託人與居間人丙方之間就居間報酬等事
項,在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議:
第一條 合同標的
房地產基本情況如下:
所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);
專案名稱_________,
第二條 委託事項
1、甲方對丙方的委託事項:
甲方欲賣出上述房屋尋找買受人,並將該房屋以及要求等報告給買受人。同時,將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後,組織雙方簽訂本合同,並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2、乙方對丙方的委託事項:
乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋_________套,面積為_________平方米。未開發土地(已掛牌成交), 畝,委託丙方搜尋資訊,並及時報告乙方,以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後,組織雙方簽訂本合同,並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
第三條 成交價格
甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________)。[其中:房產買賣價為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________)。土地轉讓價 (人民幣)大寫: 元整。(¥_________)].
第四條 丙方完成委託任務的報酬
丙方業已完成本合同項下委託人雙方委託之事項,雙方自願按合同標的_________%的比例由甲方支付(具體數額為小寫_________、大寫_________),向丙方支付報酬:支付時間為乙方向甲方付款同臺交割。
第五條 丙方沒有完成委託任務的費用收取
丙方沒有完成委託人指示的委託任務的,不得收取報酬。
第六條 結算方式
1、甲乙雙方協商同意,房屋售價為人民幣(大寫)_________元(¥_________)。未開發地,人民幣(大寫) (¥ )。
2、甲乙雙方協商同意,房屋產權過戶所需的稅、費承擔,選擇下列第_________項:
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由_________方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》,如需要公證,費用由_________方承擔。
4、甲乙雙方協商同意,在本合同簽訂之日起,乙方將購房定金人民幣(大寫)_________(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協商同意,在本合同簽訂之日起_________日內,_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________),_________方將借貸所需費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準,(多退少補)。
6、甲乙雙方協商同意乙方採取以下第_________項付款方式
(1)現金一次性付款,在本合同簽訂之日起_________日內,乙方須將購房款扣除已交定金後的購房餘款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款,在本合同簽訂之日起_________日內,乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(¥_________)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_________日內,乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
7、如乙方擬定上述某項借貸遇到困難,甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式:
(1)現金一次性付款
(2)現金分期付款
第七條 甲方權利和義務
1、甲方承諾:
(1)該房屋權屬清楚,不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及借貸所需的相關檔案資料真實、合法、有效;
(3)甲方於房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、採暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費,僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費,甲方願意在取得全額房款時,將與欠費相等的保證金存放於丙方處,待甲方將欠費繳清後憑繳費發票取回保證金,若無法繳清欠費,甲方將以保證金衝抵欠費並授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足衝抵欠費的,由甲方按實補足金額)。
2、在簽訂本合同________日內將辦理該房屋過戶及借貸所需的相關檔案資料準備齊全。
3、甲方取得全部房款當日,甲方向乙方交付房屋並辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方後,甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
4、甲方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。
5、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第八條 乙方權利和義務
1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶所需的相關檔案資料真實、合法、有效;並於簽訂本合同_________日內將所需檔案資料送交丙方。
2、乙方須按本合同約定的時間按期付款。
3、乙方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求,乙方可接受其房屋並按_________及時支付購房款。
(1)交納完過戶稅費後
(2)產權證辦理完畢後
4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第九條 丙方權利和義務
1、丙方接受甲乙雙方的委託,提示甲乙雙方提供相關的檔案資料。
2、甲方委託丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款,丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。
3、丙方對甲乙方提供的檔案資料和出具的憑證應妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金託管)及甲、乙雙方所提供的檔案資料齊備三個工作日內,安排甲、乙雙方辦理過戶手續。按有關規定及丙方的通知,由_________方陪同有關人員到現場驗房。
5、妥善安排甲乙雙方進行交接,提醒甲乙雙方結清約定的費用。
第十條 丙方違約責任
1、丙方有下列行為之一的屬於違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)與他人串通,損害委託人雙方的利益的;
(3)干預委託人買賣房屋的自主意願,代替委託人其中的一方與另一方談判、簽約等,損害了另一方的權益的。
(4)_________。
2、丙方違約的,應當承擔本合同丙方預期獲得佣金總價款的_________%。丙方因違約行為,給委託人任何一方造成經濟損失,且違約金不足以彌補的,丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
第十一條 委託人違約責任
1、委託人雙方有下列情形之一的屬於違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)相互或與他人串通,損害丙方利益的;
(3)未能按照委託書或本合同的委託事項向丙方提供相關房產證件、檔案、合同、身份證件等,致使丙方無法完成居間任務,且給丙方造成實際損失的;
(4)_________。
2、委託人違約的,在以下款項中選擇:
(1)已經向丙方交付定金的,不得索回定金;
(2)按照丙方在本合同中應當獲得的佣金予以賠償;
(3)按照本合同標的物總價款的 %賠償於丙方。
(4)_________。
第十二條 合同的`解除
1、當事人就解除合同協商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現的;
3、在委託期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告後在_________個工作日內仍未履行的;
5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現的。
第十三條 宣告及保證
甲方:
1、甲方有權簽署並有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署並有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
丙方:
1、丙方有權簽署並有能力履行本合同。
2、丙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對丙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條 保密
甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於他方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務資訊、技術資訊、經營資訊及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,其他方不得向任何第三方洩露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或三方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十五條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及三方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙、丙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知其他方,徵得他方同意後,三方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經三方簽署書面檔案,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十七條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經三方協商同意外,本合同所規定三方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十八條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由三方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十九條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內透過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,三方應立即透過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後,三方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則三方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱
第二十條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同三方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十一條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十二條 合同的效力
1、本合同自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,三方各執_________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):____________ 委託代理人(簽字):_________ 委託代理人(簽字):___________ 開戶銀行: 開戶銀行:____________________
賬號:
簽訂地點:
_________年____月____日
丙方(簽章):
開戶銀行:
賬號:
簽訂地點:
_________年____月____日
賬號: 簽訂地點: _________年____月____日
正規工程居間合同 篇3
甲方:____
身份證號碼:____(以下簡稱甲方)
乙方:____
身份證號碼:____(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供耒陽市永濟鎮農副產品批發大市場施工專案,乙方自願支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程專案的發包,施工等真實資訊資訊,協助乙方對第三方資訊瞭解和對工程專案內容實地考察。
2、甲方做好協調工作,及時傳達第三方發包條件及要求,努力促成乙方與第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自願承諾,在甲方幫助乙方取得這一專案工程承包權後,乙方向甲方共支付 萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付 萬元勞動報酬。
2、在乙方收到第一次工程款後的3日內,乙方應主動向甲方支付 萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工後的日內,乙方需第三次向甲方支付 萬元勞動報酬。
如果乙方不按規定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的 %,即向甲方承擔違約金 萬元,甲方同時有權要求第三方在專案工程款中優先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂後,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本專案再次介紹給任何的第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與第三方簽約生效後,即為甲方受託居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方後續與第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效後,如果至___年___月__日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢後終止。
第七條爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑑證人各執一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。
甲方(章印):_______________
乙方(章印):_______________
聯絡電話:_______________
聯絡電話:_______________
身份證號碼:_______________
身份證號碼:_______________
甲方鑑證人:_______________
乙方鑑證人:_______________
聯絡電話:_______________
聯絡電話:_______________
身份證號碼:_______________
身份證號碼:_______________
____年____月____日____
年____月____日
正規工程居間合同 篇4
委託方:_______________
居間方:_______________
身份證號:_______________
身份證號:_______________
居間方受委託方委託,雙方就居間方向委託方提供有關裝修工程專案居間服務等事項,經協商一致,簽訂本合同。
1、合同標的物
居間方向委託方提供珠江新城裝修工程,合同標的物具體情況
2、居間方義務
A、居間方應積極、認真地介紹裝修專案基本情況,並及時溝通情況;
B、居間方協助委託方做好該專案的前期溝通工作;
C、居間方提供委託方工程裝修有關設計圖及預算圖;
D、居間方應協調有關矛盾,促成委託方與該裝修工程專案方成功簽約。
3、委託方義務
A、委託方承諾一旦本裝修工程專案方與委託方簽訂合同,委託方即應承擔向居間方支付服務費義務。
B、委託方在施工期間出現質量及有關施工所有問題,委託方不能以任何理由拒付及拖延居間服務費。
4、居間服務費
A、居間服務費(即是中介服務費)的標準;
B、委託方與裝修工程方簽訂的針對本裝修工程專案合同總金額(不論何種形式)的6%,此居間費包括所有居間人的費用在內。
C、居間服務費支付方法:
委託方與裝修工程方簽訂合同後各委託方收到該專案工程費達到總造價10%以上時,委託方支付居間服務費30%,委託方收到工程費達到50%以上時,付居間服務費30%,委託方收到工程費達到70%,付居間服務費40%(即付清)。
5、誠信原則
(1)、委託方在本合同委託期內,沒有徵得居間的書面同意,委託方不能與該人專案方進行協商中籤訂專案轉讓合同,否則居間方有權請求委託方按本合同第四條支付服務費。
(2)、委託方不能以相關企業或其子公司及一切轉讓工程名義轉讓合同。居間方有權請求委託方按本合同第四條支付服務費。
(3)、委託期內委託方未能與該專案達成協議時,委託方將不支付居間服務費。
(4)、委託方在簽訂裝修工程,在施工期間或之後,該專案增加工程量時委託方按工程量增加部分支付居間方服務費。
6、本合同經雙方簽字蓋章後生效。未經雙方書面同意,任何方不得擅自修改本合同。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。本協議一式二份,雙方各執一份。
委託方:_______________
居間方:_______________
代表人:_______________
代表人:_______________
聯絡地址:_______________
聯絡地址:_______________
___年___月__日___年___月__日
簽訂地點:_______________
簽訂地點:_______________
正規工程居間合同 篇5
甲方:_______________
乙方:_______________
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供施工專案,乙方自願支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下:
第一條:合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會,促成簽定合同媒介服務。
2、乙方應提供簽定合同的有效文字及蓋有鮮章的影印件。
第二條:報酬
乙方自願承諾與甲方簽定的合同總金額____%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)
第三條:付款方式
第四條:特別約定
1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
3、甲方向乙方提供資訊必須屬實,方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬,否則甲方有權向人民法院申請強制執行。
第五條違約責任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費,視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外,同時還承擔逾期支付的違約責任,按甲方應得勞務報酬總額的____%乘以逾期天數計得金額,作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同影印件(委託人蓋章簽字)一份,委託人付清全部居間勞務報酬後本合同自動解除。
乙方(章印)甲方(章印)
法人代表:_______________
法人代表:_______________
授權代理人:_______________
授權代理人:_______________
身份證號:_______________
身份證號:_______________
聯絡電話:_______________
聯絡電話:_______________
___年___月__日
___年___月__日
正規工程居間合同 篇6
甲方(居間人):
地址:
聯絡方式:
乙方(委託人):
地址:
聯絡方式:
甲、乙雙方根據《_____》,依平等、自願、等價有償的原則,經過充分協商達成如下協議:
一、委託事項
1、甲方接受乙方的委託,負責就X專案(以下簡稱“該工程專案”),向乙方提供關於該工程專案的重要資訊,引薦乙方和該專案的招標單位洽談,協助乙方投標,並最終促成乙方與招標單位簽訂該。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項
乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供的資訊,或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委託事項未完成。
二、居間期限
從X年X月X日至X年X月X日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本專案居間報酬為X專案簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功後,乙方應在收到第一筆工程預付款三日內,向甲方支付居間報酬的50%,並在收到第二筆工程預付款三日內,向甲方支付剩餘50%居間報酬。
3、乙方應以X的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指甲方為完成委託事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付X作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負擔,並從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權利和義務
1、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
2、居間成功的,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任,均與甲方無關。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密,包括但不限於雙方經營資訊、生產資訊、技術資訊、財務資訊等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經雙方協商一致,可以變更或解除本協議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的,本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務,隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的,應向乙方支付違約金人民幣X元(大寫X圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應當按日以逾期未付金額的X向甲方支付相關的違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的X向甲方支付違約金。
4、本合同生效後,任意一方單方解除本合同的,應向對方支付違約金X。在前述違約金支付完成後,雙方應繼續履行本合同
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方均應協商解決,協商不能達成一致的,雙方應提請北京XX按照該會_____規則進行_____。_____裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協商並達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方:(蓋章):
法定代表人或授權簽字人:
年X月X日X乙方:(蓋章):X年X月X日
法定代表人或授權簽字人:
正規工程居間合同 篇7
甲方(委託方):xx建築工程有限公司
乙方(居間方):
甲方因業務需要工程專案,而乙方具備工程相關資訊。現雙方就甲方委託乙方介紹工程相關專案資訊,在自願平等協商的基礎上達成如下協議。
一、甲方委託乙方介紹瀋陽市保稅區大連海關專案工程專案,並儘可能促成該專案建設承包等合法方式與第三方(業主方)簽訂該專案合同。
二、居間報酬與給付方法
1、居間費按工程總造價3.5%計取,詳見建築施工合同。
2、居間報酬支付方法:甲方在工程預付款35%到帳後三個工作日內,需一次性向乙方支付居間報酬,投資建設總額的3.5%,如在預付款到帳後三個工作日乙方沒有收到居間報酬,則視甲方違約,可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬,居間報酬的稅金由乙方支付。
三、約定事項
1、甲方與業主方(第三方)簽訂的合同乙方不承擔任何責任。
2、乙方履行本合同的過程中,可向業主方(第三方)表明其為 甲方居間人,並向甲方介紹該專案相關情況,由甲方確定該專案可行度。
3、乙方在認真完成甲方委託專案事項,即按合同法第一條規定提供該專案的真實資訊,並與甲方與第三方(業主方)簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合服務,但確定權在甲方,乙方對該專案的任何事宜不承擔任何責任。
4、甲方與業主方(第三方)簽訂合同即視為乙方已完成甲方委託事項,甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬,甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方,乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。
5、乙方向甲方提供的該工程資訊驗證為真實的,甲方因某些理由拒籤或再找其它方簽訂該專案合同視為乙方已經完成該專案的居問服務,甲方因承擔該專案的全部居間費用。
6、餘下工程合同,均由乙方協調,撮合續簽合同,甲方不得單方面與業主方續簽合同,如在需要使用多個資質簽訂該工程專案合同時,業績歸乙方,居間報酬按本合同標準執行,如發現甲方不經乙方與業主方簽訂合同,視為甲方違約,一經核實,甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。
7、甲方支付居間報酬,本著合法、安全、有效的方式,以現金打到的賬號:
xxxxxxxxxxx
甲方如在指定的期限內不能兌現,則視為違約,乙方有權要求甲方支付30%的違約金,同時要求在3天以內一次性付清所有款項。
8、本合同如發生糾紛,雙方首先協商解決,協商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。
9、甲方若不能與業主簽訂正式施工合同則本居間協議視為無效。
10、本合同一式五份,甲方執一份,乙方執四份,雙方簽字蓋章或按手印後生效。
甲方代表
身份證
乙方代表
身份證
年 月 日
正規工程居間合同 篇8
甲方(委託人): xx縣人民政府移民局
法定代表人:
住所地:
聯絡電話:
乙方(居間人):
身份證號碼/聯絡電話: xxxxxxxxxxx
住址:
丙方(保證人一):
身份證號碼/聯絡電話:
聯絡地址:
本著優勢互補、互惠互利的合作宗旨,根據《中華人民共和國合同法》,經三方充分協商,依據平等自願、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委託事項
乙方接受丙方委託,負責就江華縣水口移民工程一事(以下稱該工程專案),引薦丙方參加該專案的公開招投標,向丙方提供關於該工程專案的重要資訊。若最終促成丙方中標並與該專案的建設單位簽訂該工程專案的專業承包建築工程合同,則視為乙方完成了委託事項。
二、甲方義務
2.1 甲方負責提供施工圖、場地、付款、邀標程式和編制相關資料;負責標書的編制。
2.2 甲方負責籌備所有資金、工程監管等各項要求。
2.3 如果居間成功,則由丙方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。
2.4 如果居間成功,則丙方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
三、乙方的義務
3.1 乙方向甲方提供有關該工程專案招投標的資訊,並有義務協助甲方對該工程專案進行實地考察。
3.2 乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
3.3 丙方中標後,在丙方工程施工過程中,乙方應該協調好甲方施工中非因丙方過錯而發生的與建設單位之間經濟糾紛,促進工程順利進行。
3.4 該工程專案結算審計後,乙方應該配合丙方共同追回工程餘款。
四、丙方的義務
4.1 乙方對甲方的債權提供連帶責任和義務追討。
4.2 丙方未按時足額支付全部或部分居間報酬及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用(包括但不限於訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費、評估費、拍賣費、公告費用等)時,丙方應無條件地向乙方立即支付債務人甲方的全部到期應付款項。丙方與甲方、建設方的合同必須影印一份給乙方。
五、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
5.1 本專案首期居間報酬為:丙方中標後十日內一次性付給乙方居間報酬,按工程量提取1.5,第二次甲方撥款再付0.5%。
5.2 剩餘居間報酬為:發包方與丙方簽訂建築工程承包合同後,待工程結算未有增加工程再按比例提取。工程量以審計結果的工程量為準,剩餘居間報酬為工程結算造價總金額的百分之一(1%);丙方應隨著專案建設單位撥付工程款的進度向乙方支付居間報酬(除首期居間報酬外)。丙方應該無條件從建設單位每次撥付工程款金額中抽付百分之一(1%)作為居間費付給乙方,並在建設單位撥款到施工單位後五日內必須轉付到乙方賬上。
5.3 丙方應將居間費支付至乙方以下指定賬戶:
乙方賬戶名:
開戶行:
帳號:
六、違約責任
6.1 依據5.1條,如丙方逾期支付首期居間報酬,則丙方應按逾期天數每天向乙方支付人民幣壹萬元(¥10000)的違約金。
6.2 若乙方未按前述約定做好各項工作落實,應承擔丙方及施工方造成的全部損失。
七、合同終止
乙丙雙方協議解除合同或本合同履行完畢時,本合同終止。
八、丙方保證責任
8.1 丙方的保證為連帶責任保證
8.2 保證的範圍為本合同項下的居間費、利息、損害賠償金、違約金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限於催收費用、訴訟費用(或仲裁費用)、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他與實現債權有關的費用。
8.3 保證期間為本合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意向合同簽訂地人民法院起訴。
十、其他事項
10.1 乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
10.2 本合同一式四份,三方各持一份,自甲、乙及丙方(保證人一)共同簽字或蓋章後生效。
甲方(簽章):
法定代表人或委託代理人:
乙方(簽字):
丙方(保證人一簽字):
合同簽訂地:
合同簽訂日期:
正規工程居間合同 篇9
甲方(委託人) 乙方(居間人)
聯絡地址 聯絡地址
本著優勢互補,互惠互利的宗旨。根據《中華人民共和國合同法》。經雙方充分協商。依平等自願,等價有償的原則。達成如下協議。
一 委託事項。
1,乙方接受甲方委託,負責就沅江市水立方大酒店室內裝修工程專案<如下稱>。引薦甲方參加該專案一標或分期多標的裝飾工作,向甲方提供該工程專案的重要資訊,並最終促進甲方與建設單位簽訂該工程專案的專業承包合同。
2,“居間成功”是指甲方與建設單位就該工程專案的任一工程標段簽訂了專業 承包施工合同。
二 乙方責任和義務。
1,乙方應及時向甲方提供有關該工程專案的招標資訊及檔案,並有義務協助甲方對該工程專案進行實地考察。
2,乙方應保證該工程專案真實可靠,各種施工手續齊全,並能正常施工。
3,乙方在甲方參與洽談期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。協助甲方做好談判工作、若居間成功,在施工過程中,乙方仍有義務負責協調甲方與建設單位的關係。
三 甲方責任和義務。
1,甲方應按照建設單位的要求,提供甲方作為投標人證明其具備承擔該工程專案的能力,及符合國家或者招標檔案對投標人資格條件規定的證明材料,包括但不限於資質證書,營業執照與相關資料,負責合同的起草。
2,如果居間成功,則由甲方負責全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同甲方因履行施工合同而產生的權利與義務,與乙方無關,甲方應在施工過程中保證質量,進度,並得到建設單位的簽字認可。
3,如果居間成功,則由甲方應按合同約定向乙方支付居間報酬,如未及時支付,則按未支付金額的 8% 1天向乙方承擔違約金。
4,甲方須自行承擔在投標過程中有關履約保證金,標書製作,聯終運作等全部費用。
四 居間報酬的計算方法,支付時間和支付方式。
1,甲方應按該工程專案一標或多標合同與建設單位竣工結算總金額的6%支付居間費用。
2,居間成功後,施工隊進場後十日支付合同款的40 %居間費用,其餘隨建設單位撥付工程進度款,按60 %比例支付居間費用,在甲方施工完工7天內,應全部支付完合同居間費用,餘下合同款外,待甲方與建設方結算完後一次性支付完。
3,甲方以現金支付居間費用。
五 居間費用。
居間費用是指乙方為甲方付去的勞務費用。
六 保密事項。
1,甲乙雙方均充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2,雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
七 合同終止。
1,本合同簽字生效
2,居間成功後,本合同完全履行完畢後終止。
3,甲乙雙方協議解除合同或由其他法定事項時,本合同終止。
八 爭議解決方式,如發生合同爭議,協議不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九 其他事項。
1,乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
2,本合同一式二份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。
甲方 乙方
法定代表
合同簽訂地
合同簽訂日