窗簾銷售簡單版合同範本
窗簾銷售簡單版合同範本
隨著人們法律意識的加強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編整理的窗簾銷售簡單版合同範本，希望能夠幫助到大家。
窗簾銷售簡單版合同1
甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民檢和國合同法》及其他相關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、誠實守信、協商一致的基礎上，達成如下協議：
第一條 銷售清單及價格35669.30元(大寫人民幣：叄萬伍仟陸佰陸拾玖元叄角整)(詳見附件)。
第二條 付款方式及期限：交貨驗收合格後，分兩次付清。
第三條 售後承諾：保證質量、型別與指標規定完全一致;
第四條 違約責任：若任何一方違約，違約方應支付對方合同總額每日5‰的違約金。
第五條 解決爭議：合同未盡事宜，甲、乙雙方協商解決，協商不成可由提出異議一方向人民法院提起民事訴訟。
第六條 合同效力：本合同自簽字、蓋章之日起生效。在合同履行期間，甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
窗簾銷售簡單版合同2
甲 方：
地 址：
乙 方：
地 址：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經友好協商，就窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。
名 稱 數 量 單 價 總 計
共計金額：
一、付款方式：
乙方安裝完畢，甲方驗收合格後，乙方需提供正式發票，甲方一次性付清。
二、乙方責任：
窗簾的型別、規格、顏色、材質、按甲方要求的樣板進行生產，安裝。於_______ 年__月__日前安裝完畢。
三、甲方責任：
1、 甲方須準時向乙方支付貨款。
2、 甲方訂購後中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經費與乙方。
3、 乙方於約定時間安裝完畢， 甲方於七個工作日內進行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。
四、違約責任：
1、 乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%日向甲方支付違約金。
2、 甲方未按時支付貨款，每超過一天，必須按合同總額2%日向乙方支付違約金。
五、質量保證及售後服務：
乙方提供窗簾部分半年免費保修，配件部分提供一年免費保修（人為損壞除外）
六、補充條款：
1。 窗簾高度實際：2.75米，超過2.75米的高度接高度接多少算多少。
七、本合同一式兩份，雙方各執一份，如有未盡事宜，雙方協商解決。
甲 方： 乙 方：
簽約代表： 簽約代表：
電 話： 電 話：
日 期： 日 期：
公對公轉帳帳戶和帳號：
公司名稱：
開戶銀行：
帳號：
窗簾銷售簡單版合同3
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自願的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加專案總價
合同增加專案為坐墊60張; 窗簾6個; 臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) 。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收) 注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、製作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自願選擇：(1)當面交付現金;
(2)透過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1、乙方自行送貨安裝。
2、交貨工期為10日 。
3、交貨、安裝地點：__________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1、乙方未按合同訂購的窗簾型號、製作比例應向甲方償總價值____%的'違約金。
2、乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3、甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 檯布 應賠償乙方的運輸費用，並向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4、甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。 六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
本合同於____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字後生效。
八其他約定 本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：