個人承攬合同範本

個人承攬合同範本

  在當今社會,人們對合同愈發重視,合同的地位越來越不容忽視,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。那麼合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的個人承攬合同範本,希望能夠幫助到大家。

  甲方(業主):

  乙方(承攬方):

  依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:

  一、工程施工地點及房屋情況

  1.施工地點:xx

  2.住房結構:鋼筋混凝土結構;房型:二室二廳一廚一衛,建築面積:90.2㎡。

  二、雙方權利義務

  1.乙方應加強對其施工人員的安全教育,在施工過程中應採取必要的安全防護和消防措施,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發生。由於乙方人員的`故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。

  2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

  3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設並交付建設成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。

  4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。

  5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

  6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借,並在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、傢俱及裝飾裝潢負有保護和保管責任,防止被盜丟失,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

  三、質量和工期要求

  1.工期從20xx年10月日開始建設,到20xx年11月日止。在約定的工期內,施工時間、施工程序由乙方自定

  2.裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

  3.乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理,保證工程質量。

  4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。

  5.房屋裝修竣工後,甲方發現存在質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。

  四、違約責任

  由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的,乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

  五、爭議解決辦法

  1.發生合同爭議時,雙方應友好協商。

  2.如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

  六、附則

  1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份,雙方簽字後生效。

  2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。

  甲方簽字:

  乙方簽字:

  日期:

最近訪問