私人承包工程的合同範本(通用5篇)
私人承包工程的合同範本(通用5篇)
隨著人們法律意識的建立,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。那麼常見的合同書是什麼樣的呢?以下是小編為大家整理的私人承包工程的合同範本(通用5篇),歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
私人承包工程的合同1
建設單位: (以下簡稱甲方)
承包單位: (以下簡稱乙方)
為了明確雙方在施工過程中的權利義務及經濟責任,經雙方協商一致,同意簽訂本合同,以下交款作為動工、工程驗收及單位結算為依據。
一、承包內容及承包方式
1、工程地點:
2、樓房結構:
3、樓房層數為米。
4、承包方式:包工不包料只包主體工程
5、包工單價為元平方米。
6、包工價內結算方法:要按樓房投影、樓板實倒面積,包含雨篷實倒面積及樓梯間、採光井空位在內面積。
二、承包工價內的工程施工專案及責任
1、乙方責任:乙方是由正付零以上的磚體工程、框架柱、梁工程、模板製作及安裝、拆工程、鋼筋工程(不包含鋼筋製作)、柱子、梁、樓面燒製工程、自帶所有旌工工具及模板、頂桐費用。(不包含室內、外批灰及裝修和壓牆磚體工程)。
2、甲方責任:在施工過程中,一切水電費、片石基礎磚、地梁及地板更化、化糞池、預埋、給水、排汙等工程、吊磚倒樓面及機子費用,外牆安全架、安全網工料費。
三、安全起見及質量要求
1、在施工過程中,乙方要做到安全第一的工作方法進行施工,否則所發生的一切工傷事故,人身和財產損失全由乙方負責。
2、在施工過程乙方要甲方提供工程施工圖紙結構進行施工,要按質按量進行工作,要按國家建築規範進行施工,否則所發生的一切返工重做現象,全由乙方負責,甲方不再補任何工資及費用,天然災害、樓板冷、熱、收縮、分裂,乙方不負任何責任。
四、付款及結算方法
1、甲方要按乙方所完成的工程量進行付款,當倒完
第一層主體,甲方留 元作質保金,其餘部分在搗樓 天內結算付清。其次
第二層以上,每完一層結清一層(在工程合格情況下進行結算)。待所有承包內的主體工程完工否則乙方有權收取甲方的 %滯納金(按天數計算)。
2、主體驗收方式
在乙方完成主體工程及所承包自工作範圍內全部完成十天內,甲方要進行工程檢查驗收。否則超過天后,工程作為合格驗收處理。
五、 承包工程外的施工費用。
在施工過程中,乙方要按甲方提供的施工圖紙結構及合同說明施工外,如甲方有所修改時,需要增加工量時,雙方要協商,同時增加工程施工費用。
增加工程專案及工程費用。
增加工地看守、保養、淋磚費
增加衛生間主體,每層乙方包一個,其餘每個加 元;
增加廚房、櫥櫃每個
柱子每層每條 每層圈樑每米增加 元;
每層搗樓師傅補助費 元;
第一層搗柱子機械補助費 元。
六、工程管理及工程期限
工程施工工期由年月月日止,共 個晴天,施工期按晴天計算,雨天保養期、假、節日、停工待料的,天然災害例外。
本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效,並受到法律保護,任何一方不能反悔。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
私人承包工程的合同2
甲方:
乙方:
甲方因原有住宅年久失修,為居住安全,擬將舊房拆除後,新建磚混結構二層複式樓房一棟。經甲乙雙方協商,同意由乙方承包修建。現就工程承包及施工的有關具體事宜訂立以下合同:
一、工程概況
工程名稱:215;私人住宅。
工程地點:縣鎮村,甲方原有住宅院內。
工程內容:設計圖以內的所有建築工程。
建築面積:共148.8平方米。
二、工程承包範圍
承包範圍:包工不包料。
三、合同工期
開工日期:________年____月____日(農曆____月初一)。
竣工日期:________年____月____日(農曆____月初六)。
合同工期總日曆天數102天。
四、合同價款
工價為每平方米180元,建築總面積148.8平方米,合同總價款為人民幣26780元。
付款方式:由甲方分四次付清合同總價款。
第一次在基礎工程完工後由甲方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;
第二次在主體工程完工後,由甲方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;
第三次在工程全面竣工後由甲方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;剩餘10%(即2780元)作為質量保證金,在工程交工________年後如無重大質量問題,由甲方全部付給乙方。
客戶____ _ _ ( 下文稱“甲方”):
本保證人____ _ _自願為 ____ _ _ ____ _ _ ____ _ _ (下文稱“乙方”)完全履行其與甲方已經訂立的或者即將訂立的所有合同(包括: 家庭居室裝飾裝修工程施工合同 、 家庭居室裝飾裝修工程施工合同預約協議書、優惠(贈送)補充約定、樣板房價格保值協議書、工程質量錘協議書 、家庭居室裝飾裝修工程施工合同附件、環保裝修補充協議等。下文同)項下的全部義務向甲方提供連帶責任保證,特立本擔保書,向甲方保證下列各項:
一、保證範圍:保證乙方完全履行所有合同項下 的全部義務,及因不履行或者不完全履行所有合同 項下 的全部義務 應該向甲方退還已經支付 的 工程預付款本金 、合同總價款本金、利息、違約金、損害賠償金、及甲方為實現維護權利的費用等, 以及向甲方 贈送、安裝的家用電器,和向甲方保證的裝修 工程質量、空氣環保質量應該達到國家的相關標準等。 二 、若乙方在________年____月____日前 發生地址變更、經營性質變更、公司倒閉或者公司不存在等情況,不能正常履行合同義務時, 則由保證人代乙方 把 甲方 已經支付的1.00(大寫:一萬二千)元 工程預付款 退付 給 甲方。
三 、如果乙方向甲方承諾贈送、安裝的 海爾抽油煙機(型號: _____) 、海爾燃氣灶 (型號: _____) 、海爾熱水器(容量:_____, 型號: _____ )、海爾全自動滾筒洗衣機(容量:_____, 型號: _____ )不能兌現,則由 保證人代乙方把上述產品 向甲方贈送、 安裝到戶。
四、如果乙方 不按照裝修行業的市場價格和行業規範亂報價、多收費、欺騙、坑蒙、漫天要價、以次充好、 以假冒真、 偷工減料、惡意拖延工期、裝修質量低劣、環保裝修達 不到國家 標準等不誠信行為, 則由保證人 代乙方 把 工程款本金( “工程款 ”包括:工程預付款、工程首付款、工程中期款、工程尾款。下文相同)或者 40000.00 (大寫:四萬)元的 合同總價款本金、 利息、違約金、損害賠償金、及甲方為實現維護權利的費用等全額 賠償支付給甲方。
五、保證責任期間:________年,自 甲、乙雙方簽訂主合同之日起計算。
六、本保證為連帶的、無條件的、不可撤銷的.、獨立的,本保證的效力不受主合同效力的影響,不因主合同無效而無效。保證人對乙方 因主合同無效而應承擔的責任承擔連帶責任。
七、本擔保生效後,主合同的任何條款的更改或者補充,包括同意 甲方延期履行,不論是否徵得保證人的書面或者口頭同意,保證人均繼續根據本擔保書承擔連帶保證責任。
八、保證人 不管今後是否是乙方的員工,均 保證乙方履行完成 所有合同 項下的全部義務 或者由保證人代為乙方付清本擔保項下的所有退款 本金、利息、違約金、損害賠償金, 及甲方為實現維護權利的費用等,或者由保證人代為乙方 付清本擔保項下的所有退款 本金、利息、違約金、損害賠償金, 及甲方為實現維護權利的費用 等 ,以及由保證人代乙方為兌現 本擔保項下的所有 升級、贈送 、安裝 的裝修材料、家用電器前,甲方不向乙方追償。
九、本擔保書受甲方所在地法院管轄。
十、本擔保書自簽字 按手印之日起生效 。
保證人(簽字按手印):
簽發時間:________年____月____日
私人承包工程的合同3
甲方:陝西XX公司
乙方(實際施工方):
甲方承建大西鐵路大荔XX樁基工程專案,現委託乙方採取包工、料、機械、裝置、安全生產及安全設施等大包乾方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執行:
一、工程內容
按施工圖紙設計方案單項工程專案的工作內容,具體為 工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心的結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的
%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導:
1)乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理及規章制度,做到文明施工、安全施工。
2)乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該專案技術力量和施工隊伍的穩定性。
3)乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任:
1、甲方責任:
1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
2)負責安排乙方工作量及現場進度,稽核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯絡並申報有關檔案資料。
2、乙方責任:
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執行國家現行《施工技術驗收規範》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,對工程質量全面負責並確保達到等級以上。
2)強化本施工隊伍的安全生產教育,嚴格按操作規程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生,否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
3)工人進入施工現場必須戴好安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場,未經專案經理同意不得擅自離開工地。
5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數穩定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6)具體施工作業中必須配備所需安全標誌牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施,並且必須符合所在地有關施工操作規程及相關法律規定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切後果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自行承擔。
7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方指定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場並另行安排其他施工隊伍組織施工,剩餘工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律後果均由乙方自行負責。
8)該工程完工並移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任,保障甲方不承擔任何屬於乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
9)乙方不得將依據本協議書取得,經甲方委託施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工專案。
10)工程完工後,向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準:
工程質量應符合國家現行施工驗收規範以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的
等級。因乙方盲目蠻幹、只求速度不按操作規程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
六、工期:
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本專案的施工任務,若拖延工期,每延期____日,按結算總價的 %或元向甲方支付罰金。
七、付款方法:
1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工後,根據業主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方賬戶後三天內按95%扣除稅金和管理費後支付給乙方。
2)質保金:質保金按工程總造價的5%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工並透過竣工驗收兩年後,據實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在受到甲方書面通知____日內派人修理,否則甲方可委託其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它:
1)若乙方無正當理由單方終止本協議書,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。
2)若乙方違反本協議書之上述有關約定,不按期竣工、質量達不到設計規範或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本協議書無法履行的行為,甲方有權單方解除本協議書並要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本協議書上述各條款具有解釋權。
十、本協議書一式兩份,甲、乙方各執一份,具有同等法律效力。該協議書自雙方簽字蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工專案辦完工程驗收交接並竣工結算後,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方:
乙方(實際施工方):
代表:
代表:
經辦人:
施工責任人:
簽約日期:________年____月____日
私人承包工程的合同4
發包方(甲方):
承包方(乙方):
第一條 合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州XX公司設計的《清鎮XX110變電所新建工程電氣部份
第一卷
第六冊全所照明及
第一卷
第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條 工程名稱、地點和範圍及內容
一、 工程名稱:清鎮XX110變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點: 清鎮XX110變電所內。
三、 工程範圍及內容:
1:清鎮XX110變電所防雷接地安裝。
2:清鎮XX110變電所全所照明安裝。
第三條 承包方式
本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額採用年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字()04號檔案頒發的《關於釋出____省電力建設裝置性材料綜合預算價格(年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(年版);根據____省電力公司電技經43、44號檔案:其它相關費用依據其它相關資料計算。
第四條 工程價款支付及結算方式
1. 該工程以____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司編制的《清鎮XX110變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元)》為依據簽訂施工合同。
2. 預付款方式:按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。
3. 結算方式:工程竣工驗收合格後,按審計後的結算工程款將餘款在一個月之內付給乙方。
第四條 工程質量標準、驗收和保修條件
本工程參照國家《110及以下電氣安裝規範》進行施工,相關驗收標準執行國家及電力行業規定,並透過相關職能部門驗收,本工程的保修期________年。
第五條 雙方協作事項
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯絡,確保該工程的施工進度。
二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門稽核。
第六條 違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第七條 發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第八條 施工工期
本工程________年____月____日前完工。
第九條 工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十條 安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十一條 工程造價
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十二條 合同份數
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十三條 該合同經雙方代表簽字、蓋章後生效。
甲 方:(公章) 乙 方:
負責人:(簽章) 負責人:(簽章)____
日期:________年____月____日____日期:________年____月____日
私人承包工程的合同5
甲方(出讓方):
住所地:
法定代表人:
乙方(受讓方):
住所地:
法定代表人:
鑑於, 公司(以下簡稱轉讓公司)是由甲方於________年____月____日基於其掌握的 技術針對 專案投資註冊的全資控股公司,註冊資本 萬元,營期限為________年。 鑑於,甲方有意將其所屬的佔 %股權的轉讓公司按本協議規定的條款和條件轉讓給乙方,乙方願意按同樣的39;條件受讓轉讓公司。 故此,依據《民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律法規、政策之規定,並本著平等互利、友好協商的原則,雙方簽訂本協議。
一、轉讓公司的基本情況: 轉讓公司名稱為 公司,註冊資本 萬元(無形資產佔 %),評估價值 萬元,涉及土地 平方米,涉及員工安置 人,涉及銀行債權 萬元,住所地: ,經營範圍:
二、員工的安置: 本合同公司轉讓時所涉及員工的安置,經甲、乙雙方約定按如下方式處理: 一併由乙方接收
三、債權、債務處理 經甲、乙雙方約定,按如下辦法處理:一併由乙方接收
四、土地使用權使用方式 本合同轉讓公司坐落場所的土地性質為 ,經甲、乙雙方約定,按如下辦法處理:一併由乙方接收
五、公司轉讓價款及支付方式:
1、轉讓價款為人民幣(大寫) 元,雙方約定在本合同簽訂後____日內,乙方預支付甲方 %轉讓價款(包括20%定金,適用定金規則)。
2、甲方收到乙方上述 %轉讓價款後, ,乙方支付給甲方剩餘 %轉讓價款。
六、產權交割 甲方收到乙方100%轉讓價款後,轉讓公司相關權利義務歸乙方所有,甲方不再承擔任何權利義務。甲乙雙方約定在____月內辦理相關產權交割手續。
七、費用和稅費 經甲、乙雙方約定,本次轉讓所涉及的費用和稅費按如下方式處理: 乙方承擔
八、爭議處理 在本合同履行過程中,甲、乙雙方發生爭議,經協商無效時,當事人可以依法向具有管轄權人民法院起訴。
九、違約責任
1、如因乙方原因導致本合同無法履行或乙方不履行合同的約定,則無權要求返還定金;如因甲方原因導致本合同無法履行或甲方不履行合同的約定,應當向乙方支付相當於乙方交付定金的補償;
2、乙方未能按期支付本合同公司的價款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日應按逾期部分金額的%,向對方支付違約金。
3、一方違約給另一方造成直接經濟損失,且違約方支付違約金的數額不足以補償對方的經濟損失時,違約方應償付另一方所受損失的差額部分。
十、合同的變更和解除 當發生下列情況之一時,可以變更、解除合同;
1、因情況發生變化,當事人雙方協商一致,並訂立了變更或解除協議,而且不因此損害國家和社會公共利益的。
2、由於不可抗力致使本合同的條款不能履行的。
3、由於一方在合同約定的期限內因故沒有履行合同,另一方予以認同的。 本合同需變更或解除,甲、乙雙方必須簽定變更或解除協議。
一、權證變更 甲、乙雙方在交割完成後,由負責,於____日之內辦妥權證變更事項。
二、雙方約定的其他條款:
三、合同的生效 本合同由甲、乙雙方當事人簽字蓋章後生效。
四、其他 本合同共 頁,附件 件(共 頁)。一式 份,甲、乙雙方及委託的會員各執 份;產權交易機構備。
甲方:
乙方:
________年____月____日