簡單建築施工合同範本
簡單建築施工合同範本
簡單建築施工合同範本1
發包方：_________建築施工有限責任公司（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及公司《關於工程專案勞務承包管理暫行規定》。甲方決定將××公司××工程專案部的勞務分包給乙方，為規範管理，明確職責，經雙方協商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。
一、甲方發包給乙方的勞務施工專案內容範圍如下：
該工程專案施工藍圖中所有磚、石砌築及抹灰分項工程；鋼筋製作、綁紮分項工程；模板製作、安裝分項工程；腳手架搭設作業。
二、本合同期限：
從20___年__月__日起至20___年__月__日止。
三、工程質量標準：
所有分項工程質量確保優良
四、勞務管理費的上繳及付款方式：
1、上繳標準：該工程專案勞務管理費為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該專案部與建設方所簽訂的合同中的質量、進度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。
付款方式：上繳勞務管理費按兩次付清，即主體完工前付____，裝修完工前付____。
五、乙方的職責
1、乙方提供相關的證件及資質，配合乙方辦理相關手續。
協調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。
六、乙方的職責：
1、全面履行××公司與××建築施工有限責任公司簽訂的專案施工合同。並承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。
2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到專案部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。
七、本合同未盡事宜，雙方透過協商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，經雙方簽字生效，至工程完工，雙方結清勞務管理費後失效。
甲方：____乙方：____
甲方代表：____乙方代表：____
20___年__月__日 20___年__月__日
簡單建築施工合同範本2
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱：彰武縣飛龍鋁塑型材銷售中心 。地 點： 彰武縣建材市場院內 。
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
實際建築建築面積確定。工程變更時，工程款的結算，按實際變更的工程量結算。
五、 付款方式
方進入工地後，甲方支付乙方30%預付款，主體完工後再付程款。
六、總工期要求
七、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，並符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格。
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收後，乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簡單建築施工合同範本3
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方願把 工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
一、工程專案
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程範圍：
4、承包造價： 元(大寫： )。
二、工程期限
根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證後，工期相應順延) 開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期 天。
三、本工程竣工質量為一次性合格工程
乙方必須嚴格按照國家頒發的建築工程規範、規程施工和標準進行施工;
四、工程價款支付及結算
本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。
五、其它約定
1：甲方承擔的安全責任、權利
(一)甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程;
(二)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防範措施和事故應急處理預案;
(三)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，並按規定給予處罰;
(四)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。
2：乙方的責任、權利
(一)乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度;
(二)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，並根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責;
(三)乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，並按規定做好防護工作;
(四)乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。
六、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簡單建築施工合同範本4
發包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致，達成如下條款，並共同遵守執行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包內容：
4、承包範圍：
5、承包方式：
6、質量要求：_________《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》
7、工期要求：20___年__月__日至20___年__月__日。
二、甲方工作：
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作：
1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同範圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包範圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建築結構或裝置管線。
四、關於質量的約定：
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規範（GB50210－20xx、GB50303－20xx、GB50242－20xx、GB50327－20xx等）作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能透過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。
五、關於工期的約定：
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因業主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關於價款和結算的約定：
1、雙方商定本工程合同承包價格＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（人民幣）。
2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式：
（1）開工後8日內，甲方付款30％元作為乙方的前期進場費。
（2）水電工程隱蔽驗收後，甲方付款30％元。
（3）瓦工及木基層、木飾面驗收後、漆工進場時，甲方付款15％元。
（4）竣工驗收合格後，甲方付款20％元。
（5）餘款5％元待壹年保修期滿後結清。
七、關於材料的約定：
1、甲方負責同業主聯絡及時提供乙方所需材料，並按時到場。經乙方驗收入庫後，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額範圍內使用材料（包括臨時電），材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，並在承包價格中相應扣減。
3、所有進場的業主供材，乙方不得擅自挪用。
八、關於安全生產的約定：
1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。
九、關於違約責任的約定：
1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本專案再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢後即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽字）：_________
20___年__月__日 20___年__月__日
簡單建築施工合同範本5
合同編號：_______
發包方：________________
承包方：________________
簽約時間：_______
簽約地點：_______
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工專案協商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____________
2、建築面積（工程形式）：____________
3、施工地點：________________
4、工期：
（1）開工：____年__月__日；
（2）竣工：____年__月__日；
（3）合同工期總共歷時____天。
5、承包形式：________
6、工程質量標準：________
7、工程價款：共計人民幣____元。
8、付款方式：本合同生效後支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格後，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿後支付。
9、質保期：____年。
10、雙方的責任義務
（1）發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛；
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；
③給承包方提供施工圖紙、座標點、標高點；
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工；
②如期完成施工任務；
③接受發包方的技術指導和質量標準要求；
④負責發包方提供料物及裝置的保護；
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；
11、其他
（1）本合同自雙方簽字蓋章後生效，有效期至保修期滿。
（2）本合同未盡事宜，可由雙方協商解決並簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
二、建築工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建築合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎檔案和情況，設計人交付設計檔案，並由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效後，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充；不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的`履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方：_________ 承包方：_________
委託代理人：_________ 委託代理人：_________
20___年__月__日 20___年__月__日
簡單建築施工合同範本6
建設單位： (以下簡稱甲方)
施工單位： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方願把儋州市天湖花園住宅小區經濟適用房工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
一、工程專案
1、工程名稱：儋州天湖花園經濟適用房。
2、工程地址：儋州市中興大道。
3、工程範圍：按設計圖紙要求所有內容達到竣工驗收，交房使用標準。 除樁基礎外的2棟樓的土建、水電安裝工程;地上11+1層2棟，框剪結構，含電梯和公共部分裝修，毛坯房和電梯標準(參照松濤花園5#、6#樓)含基礎挖運土方，外運土方等全部內容;
4、總建築面積約13864㎡(以施工圖紙為準)。
5、給排水做到外牆1.5米，室內給水，到入戶水錶後安裝一個閥門;
6、承包方式：一次性固定單價合同，包括一切不可預見費用;
7、承包單價：1750元/每平方米，工程款預計：2426萬(含稅金);
8、強弱電工程;設計包括的強、弱電，配電箱、配電櫃、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。
9、防水、保溫、樓梯、欄杆、鋁合金等按設計及規範要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、牆面為白色仿瓷塗料;入戶門價格必須達到每樘1000元;品牌由甲方確定。
二、施工準備
1、甲方
(1)負責做好水通、電通和道路通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派 為現場代表，對工程質量進行監督、檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關部門事宜。
2、乙方
(1)負責紅線內的臨時設施、水、電接入及運料道路;
(2)現有板房使用，按原價折給乙方所有，從合同生效開始辦理交接手續;
(3)組織施工人員和材料、機械進場;
(4)負責編制施工組織設計、施工方案及內業資料,確保達到交工驗收標準;
(5)委派 為現場代表，負責工程施工質量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關部門事宜。
三、工程期限
本工程經甲乙雙方協商一致，總工期 300 天(日曆日)。(如颱風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需經甲方代表簽證後，工期相應順延)開工日期，以甲方確認的開工時間為準，共計10個月時間，總工期 300 天。
四、本工程竣工質量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建築工程規範、規程和標準進行施工;
2、乙方在施工中必須遵守下列規定;
(1)凡用於本工程的材料必須保質保量，並由甲方駐工地代表認可同意後方可用於工程施工;
(2)隱蔽工程必須經甲方駐工地代表檢查驗收合格後，方可進行下道工序的施工;
(3)乙方在施工中發生質量問題應及時報告甲方代表，經整改並報甲方同意,方可進入下一道工序施工;
(4)工程竣工後：乙方應按規定進行保修、保修時間自透過驗收之日起為一年。
五、安全生產與文明施工
1、施工現場安全管理按照誰施工誰負責的原則，由施工方全面負責,必須按《海南省建設工程施工安全管理條例》和海南省建設工程安全施工操作規程等有關規定進行施工，並且與公司簽訂安全管理責任協議。
2、如因違反安全操作規程和相關的安全管理條例而造成安全事故，一切責任由乙方負責。
3、乙方應按規定採取嚴格的安全措施、做到安全生產、文明施工，施工中發生的安全事故及其所造成的經濟損失，全部由乙方負責。
4、乙方在施工過程中，必須聽從甲方工地負責人指揮，配合施工，碰到問題，隨時商量解決。
六、工程價款支付及結算
本工程為固定單價包乾合同：承包總價暫定為人民幣(含稅金)2426萬元;承包人自行墊資完成11+1層2棟主體框架到第6層時(五層頂樓板)，發包人按承包人總造價的的25%(2426×25%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1層2棟到封頂時
發包方按承包人總造價的25%(2426×25%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;工程完工驗收合格7日內支付總工程量的25%(2426×25%=606萬)工程款給承包人
且在次月5日前支付;工程結算審計完成後，發包人在10個工作日內支付至審計總造價的97%給承包人;剩餘3%作為保脩金，在工程竣工驗收合格滿一年後10天內付清(不計利息)。
七、爭議解決雙方在履行過程中發生合同爭議，首先協商解決，協商不成，提交人民法院訴訟解決。
八、其它約定
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後三日內乙方交納保證金到甲方指定賬戶後生效。
2、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本協議簽訂後三日內，乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶後合同生效。退保證金的時間，按支付工程款的時間每次退還25%。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簡單建築施工合同範本7
發包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方願把_________工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
（一）工程專案
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程範圍：
4、承包造價：_________元（大寫：_________）
（二）工程期限
根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證後，工期相應順延）開工日期為20___年__月__日至20___年__月__日，總工期_________天。
（三）本工程竣工質量為一次性合格工程
乙方必須嚴格按照國家頒發的建築工程規範、規程施工和標準進行施工。
（四）工程價款支付及結算
本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。
（五）其它約定
1、甲方承擔的安全責任、權利
（1）甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程；
（2）甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防範措施和事故應急處理預案；
（3）甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，並按規定給予處罰；
（4）甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。
2、乙方的責任、權利
（1）乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度；
（2）乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，並根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；
（3）乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，並按規定做好防護工作；
（4）乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。
（六）其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
一、建築工程施工合同簽訂的主體資格
簽約過程中，大家注意的重點是合同的內容，對施工企業而言，建設單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙於情面，往往是“走過場”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸於無效或難以履行，達不到預期目的。
因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營業執照及年檢情況，瞭解其主體的合法性，如是否合法註冊，是否存在未年檢而被吊銷執照，是否具有資金能力，註冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重檢視一下對方的營業執照和企業參加年檢的證明資料。
二、建設施工合同簽訂注意事項
首先，要審查合同內容是否合法，有無違反法律法規的強制規定，是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。
其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執行性。各評審部門要根據自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現有資質能否滿足，並列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容：
１、施工範圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態約定；
２、雙方權利義務約定是否明確，使用者應該提供的設計檔案、原始資料等接點規定是否清楚，能否影響工期；
３、對使用者提出的技術標準及質量、安全等目標要求，能否滿足及注意事項；
４、價款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受；
５、索賠程式是否明確可行；
６、合同是否採用格式合同及專用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡單明瞭，避免毫無意義的空話，同時合同條款之間不能出現矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協商的程度；
７、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風險；
８、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經驗的材料、裝置、施工工藝、驗收標準及超出常規的特殊要求，並進行交底和指導履行；
９、違約責任約定是否對等，如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等，合同條款的對等性是公平原則的重要內容，不要籤義務多、責任重、權利少這類一邊倒的合同，例如合同只規定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內容。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
20___年__月__日 20___年__月__日