農村建房工程合同範本

農村建房工程合同範本

　　近年來，一方面隨著城市房地產建設的激烈競爭和逐步飽和，另一方面農村經濟的快速增長和新農村建設的迅速發展，改善農村居住條件的熱情又一次迸發，繼上個世紀九十年代農村建房熱後，各地農村新一輪建房熱潮正在興起。以下是小編為您整理的農村建房工程合同範本相關資料，歡迎閱讀！

　　農村建房工程合同範本

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在 建房屋一棟，建築層數兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　採用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。

　　乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建專案

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫： 元()，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

　　乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的`房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為75(日曆天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、後期維修

　　因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：

　　乙方簽字(章)：

　　延伸閱讀：學界關於農村建房施工合同糾紛案由定性的問題主要由以下兩種觀點。

　　1、應認定為建設工程合同糾紛。

　　2、應認定為承攬合同。

　　根據《合同法》第二百五十一條 的規定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。《合同法》第二百六十九條規定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。

　　《合同法》第十六章對建設工程合同作了特殊規定，第二百八十七條明確該章沒有規定的，適用承攬合同的有關規定。本人認為，立法者將建設工程合同從承攬合同中獨立出來，就是考慮到建設工程領域的專業性和安全性的特殊要求，為確保建設工程質量和建設工程安全，才透過制定專門的法律法規予以完善規範，維護建築市場秩序。因此，將農村建房施工合同認定為建設工程合同符合立法本意。

　　此外，根據2011年2月18日最高人民法院審判委員會透過的《最高人民法院關於修改〈民事案件案由規定〉的決定》（法〔2011〕41號)第一次修正），“農村建房施工合同糾紛”隸屬於第四部分合同、無因管理、不當得利糾紛中的“建設工程合同糾紛”，與建設工程勘察合同糾紛、建設工程設計合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、建設工程監理合同糾紛、建設工程分包合同糾紛、建設工程價款優先受償權糾紛、裝飾裝修合同糾紛等是並列的。因此，將農村建房施工合同認定為建設工程合同符合《民事案件案由規定》。

　　最後，從規範農村建築市場秩序來看，司法機關將農村建房合同認定為建設工程合同，更有利於促進相關的行政管理部門制定實施農村建築市場的配套政策，進一步推動農村建築市場的規範執行。