裝修施工合同範本

裝修施工合同範本

  裝修又稱裝潢或裝飾。下面是小編整理的裝修施工合同範本,歡迎閱讀參考!

  裝修施工合同範本一

  發包方: (以下簡稱“甲方”)

  承包方: (以下簡稱“乙方”)

  根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。

  第一條 工程概況

  1.1 工程名稱: .

  1.2工程地點: .

  1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

  1.4工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。

  (1)乙方包工、包料。

  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

  (3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

  1.5 工程期限__ ___歷天,開工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

  1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減專案的,由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。

  第二條 施工圖紙

  雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供:

  (1)甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);

  (2)甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

  第三條 甲方義務

  3.1 開工前______天,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的,有甲方自行負責。

  3.2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,並負責交納物業管理處和報批的全部費用

  3.3負責提供施工所需的水源、電源;

  3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係;

  3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

  3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;

  3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。

  3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

  第四條 乙方義務

  4.1 指派 為乙方駐工地監理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。

  4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

  4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;

  4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;

  4.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

  4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

  第五條 工程變更

  工程專案及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減專案單)。

  第六條 材料的提供

  6.1 由甲方提供的材料、裝置(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;乙方驗收後應負責妥善保管。

  6.2 由乙方提供的材料、裝置(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

  第七條 工期延誤

  7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;

  (1)工程量變化和設計變更;

  (2)不可抗力;

  (3)甲方同意工期順延的其他情況。

  7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

  7.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

  7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

  第八條 工程款支付方式

  8.1合同生效後,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:

  第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的 %,即 元。

  第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的 %,即 元。

  第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的 %,即 元。

  第四次:工程完工及竣工驗收後,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的 5%,即 元。

  8.2 工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

  8.3 工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據為準。

  8.4 本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起 12 月

  第九條雙方責任和工期延誤處理

  9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:

  (1)不能提供水、電;

  (2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

  (3)不能按期提供自購材料、裝置;

  (4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

  (5)因甲方原因變更設計、增加施工專案;

  (6)同意工期順延的其他情況。

  (7)逾期驗收或無故怠於驗收;

  (8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

  9.2對以下原因造成工期延誤, 工期不順延:

  (1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;

  (2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。

  (3)乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的,由乙方負責;

  (4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;

  (5)乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。

  (6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。

  9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

  9.4 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。

  9.5 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,並辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

  9.6 甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。

  9.5 由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。

  第十條 關於設計和施工及驗收的約定

  10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字後,乙方方可進行施工。

  10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

  10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減專案,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減專案的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。

  10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。

  10.5工程竣工後,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後 天內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方透過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。

  10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。

  第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他檔案,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。

  第十二條合同爭議的解決方式

  本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。

  第十三條 附則

  13.1 本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商後簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。

  13.2 本合同簽訂後工程不得轉包。

  13.3 本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效,履行完畢後自行終止。

  13.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

  甲方:_________ ___(簽字) 乙方:東莞×××裝飾工程有限公司(蓋章)

  法定代理人: 法定代理人:_____________

  委託代理人:_____________ 委託代理人:_____________

  地址: 地址:××市××鎮×××路×××

  電話: 電話:×××××××

  裝修施工合同範本二

  發包人(甲方):(全稱)

  承包人(乙方):(全稱)

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定,遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。

  1 工程概況

  1.1 工程名稱: 。

  1.2 工程地點: 。

  1.3 工程內容: 。

  1.4 承包範圍: 。

  1.5 承包方式:

  □乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件)

  □乙方只包工

  1.6 工程結構: 。

  1.7 裝飾裝修施工面積: 。

  2 工程質量

  2.1 本工程質量應達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。

  2.2 國家、北京或專業標準:《民用建築工程室內環境汙染控制規範》(GB50325-2001)

  2.3 約定標準:

  3 工期

  3.1 總工期: 日(為日曆工期,幷包括法定節假日

  3.2 開工日期: 年 月 日。

  3.3 竣工日期: 年 月 日。

  3.4 延期開工:乙方不能按期開工的,應提前2日以書面形式通知甲方,如甲方2日內未做出答覆的,視為同意延期開工,具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的,應徵得乙方同意,由此造成的損失由甲方承擔,並相應順延工期。

  3.5 暫停施工(停工):甲方要求乙方暫停施工的,應在24小時內向乙方提出處理意見,乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的,乙方可繼續施工,由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的,甲方應在12小時內予以答覆。甲方未能按時答覆的',乙方可自行復工。

  3.6 工期順延

  3.6.1 發生以下情況的,工期順延,乙方不承擔責任:

  (1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。

  (2)工程量增加、設計變更的。

  (3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。

  (4)甲方未按時供應合同約定的材料和裝置的。

  (5) 7日內由於非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

  (6)甲方未按時支付工程款的。

  (7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

  (8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

  3.6.2 出現以上情況時,乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的,由乙方承擔責任,工期不順延。

  3.7 工期提前

  3.7.1 提前竣工的條件應是採取可行的新技術措施,任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議,且甲方應在3日內批准乙方修訂的進度計劃及新技術措施,併為趕工提供必要的條件。

  3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容:

  (1)提前的時間。

  (2)乙方採取的技術措施。

  (3)甲方為實行新技術措施提供的條件。

  (4)實行新技術措施增加的費用。

  4 設計

  4.1 設計圖紙及技術檔案的提供方式

  □由甲方於開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術檔案。

  □由乙方於開工 日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術檔案送甲方審批,甲方應於 日內審批完畢並交還乙方。

  □由甲方委託的專業設計公司於開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術檔案。

  4.2 設計變更

  4.2.1 甲方要求變更設計時,應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。

  4.2.2 由於設計變更造成乙方材料積壓,由甲方負責處理並承擔相應損失。

  4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔。

  4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續,乙方應變更施工進度計劃,送甲方批准,同時調整工程價款。

  4.2.5 涉及設計變更的,設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品,以作計價及施工依據。


最近訪問