推拉門銷售合同範本（通用6篇）
推拉門銷售合同範本（通用6篇）
隨著時間的推移，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什麼嗎？下面是小編收集整理的推拉門銷售合同範本（通用6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
推拉門銷售合同1
承攬方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品是不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算和分析。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管的不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，有責任應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，因為不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，本合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
推拉門銷售合同2
甲方（買方）：
住所：
聯絡電話：
乙方（賣方）：
住所：
聯絡電話：
根據《中華人民同和國合同法》及相關法規規定，為明確雙方的利益、義務經雙方協商一致簽訂就乙方向甲方供應門窗及安裝合同，合同內容如下：
一、合同標的
1、產品的名稱：
2、主要材料：
3、規格型號：
4、計量單位和數量：
5、門窗油漆：
6、門窗顏色：同甲方提供給乙方料頭為準。
二、交貨地點、運輸方式及安裝
1、交貨及驗收地點：____________________。
2、運輸：乙方負責運輸。
3、安裝：乙方負責安裝。
4、交貨期預付款到賬後______天製作完畢。
三、付款方式
合同正式簽署後甲方預付乙方合同總價款的______%計人民幣______元作為訂金（大寫）；門窗到貨時甲方支付總價款的______%計人民幣______元（大寫）；安裝完畢甲方驗收合格後甲方支付總價款的'______%計人民幣______元（大寫）；質保一年，付______%。
四、維修服務
整窗保修______年，自安裝驗收合格之日起計算，不屬產品本身的損壞發生費用由使用者自理，______年後使用者在使用過程中出現的質量問題乙方有義務進行終身維護，發生材料費用由使用者自理。
五、不可抗力
由於地震、水災、火災、戰爭等雙方共同承認的人力不可抗拒因素而影響本合同執行時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在徵得有關機關證明後，允許延期履行、部分履行或不履行合同，並根據情況可部分或全部免於承擔違約責任。
六、違約責任
1、甲方若無故中途退貨（乙方保證按照雙方確認的樣窗標準進行生產），應向乙方償付退貨部分、貨款______%的違約金。
2、乙方需保證產品質量滿足合同要求，甲方同意安裝乙方產品之日起即視為驗收合格產品。
3、若乙方提供的貨物不符合合同規定中的產地來源、質量要求等，乙方應負責立即更換，由此產生的一切費用由乙方承擔。
七、糾紛解決
本合同執行中發生糾紛，雙方協商解決。協商達不成，雙方任何一方可向簽約地人民法院起訴。
八、合同生效
1、自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同執行期內，甲、乙雙方對合同條件的任何變更、補充必須經雙方書面確認，並作為合同的補充，與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式______份，雙方簽字蓋章後，甲、乙雙方各執______份。
甲方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日
乙方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日
推拉門銷售合同3
採購方（甲方）：
供貨方（乙方）：
依照相關事宜就本項產品採購（定做）事宜，經雙方協商達成如下協議：
一、工程名稱及地點：
工程名稱：
二、產品名稱、規格型號、產品規格、生產廠家（鋁合金、鋼化玻璃）數量、產品顏色（見附表）
三、承包方式：
四、質量要求、技術標準、供貨（乙方）對質量負責的條件和期限：
本產品依據GB（國標）或企業標準（行業標準）驗收，其質量要求：達到企業標準.
乙方對質量負責的條件和期限：
1、乙方按合同附表規定的條件供貨。若乙方提供產品不符合附表的規定，乙方可依合同規定換貨，直至達到符合合同的規定，但若甲、乙雙方就此事有其他的協商結果，優先按此協商結果辦理。
２、自合同簽定之日起主體一年，五金件及門一年內為保修期。在保修期內，非因不可抗力和人為原因造成的損壞，皆由乙方負責免費維修。
五、貨物運輸和安裝：
1、貨物運輸乙方負責運抵甲方施工現場。若因甲方施工現場準備不充分或卸運、搬運充分必要條件欠缺導致搬運延誤或組裝完成延誤，免除乙方相應責任，因此而造成的運費、人工等費用由甲方支付。若延誤超過十天，甲方應將相應貨款全額一次支付給乙方。
2、安裝完畢後，若非因乙方原因造成部分或全部貨物需要多次拆卸、安裝，乙方有義務協助甲方安裝完畢，但免除乙方相應責任，因此造成的運費、人工等費用由甲方支付。
六、甲方責任：
1、自甲方收到貨物未提出異議的，則視為貨物符合供貨合同要求。甲方提出異議經乙方確認的，乙方應解決甲方提出的異議。但甲方應負責付清無異議部分之貨款給乙方。
2、有施工完畢的、已經清潔的安裝現場。
3、通知乙方進場安裝。
4、保管貨物不致損壞。
5、甲方應有負責人或指定代理人於組裝及驗收期間到場協助（如：照明、臨時用電、門禁。若甲方未準備完善現場或保管的貨物損壞，由此造成的安裝延誤責任及損失應由甲方承擔。若在此期限內沒有通知到乙方進場安裝，則視同全部貨物安裝完畢。
6、貨物安裝完畢後三個工作日內，甲方不提出異議，則視為驗收合格；在此期間內甲方提出異議，經乙方確認的，乙方應解決甲方提出的異議，但甲方應負責付清無異議部分之貨款給乙方。
七、人力不可抗拒因素：
1、人力不可抗拒因素造成乙方延遲發貨、延遲安裝，免除乙方相應責任，但乙方有義務及時通知到甲方。
2、人力不可抗拒因素造成甲方未能準備完善安裝場地，免除甲方相應責任、甲方有義務及時通知到乙方。
八、加工週期：
1、在甲方工地允許施工的情況下，甲方工人到達現場，若因甲方的原因導致乙方不能正常施工，應適當補貼乙方工人的開支。
2、從乙方收到甲方的首付款後及時發貨，預定工期為：___天。___年___月___日至___年___月___日。（工地可以施工的情況下）
3、甲方指定交貨地點：
其他費用：
其他約定事項：
1：鋁材型號/顏色
2：玻璃顏色/型號：
3：雙玻平米數：
4：單玻平米數：
5：另加大立柱：
6：百葉顏色：
7：門五金件另算（門框鎖合葉其他），數量/合計：
8：所有門洞口都要在隔斷加上平米數（注：面積以施工實際測量為準！）
9：以上（含發票）/（不含發票）/（開收據）（普通發票為5%稅點，增值稅發票為17%稅點）
九、工程造價、結算方式及期限：
1、工程總面積___平米左右，工程總造價___元左右，（大寫___）（注：面積以施工實際測量為準！）
2、合同簽訂後，甲方支付乙方預付工程總款30%，即___元
3、鋁型材框架安裝完畢，下訂玻璃前甲方支付乙方到工程總款的30%，即再付___元；
4、玻璃運到現場，安裝之前甲方支付乙方工程款30%，即___元；
5隔斷安裝完畢後甲方及時驗收達到標準後當時付清餘款10%，（或三個工作日內），即再付___；
十、解決合同爭議的方式：當發生合同爭議時，雙方可協商或申請行業規定工商行政管理部門調解，也可爭取以下任意一種方式解決。
1．向仲裁委員會申請仲裁。
2．向人民法院提請訴訟。
雙方約定按第2種方式解決。
十一、合同未盡事宜，雙方可另行簽定補充協議。補充協議與原合
同條款有衝突時，按補充協議條款執行。
本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，同等具有法律效力。
甲方：（章）乙方：（章）
___年___月___日___年___月___日
推拉門銷售合同4
甲方(採購方)：(以下簡稱甲方)
乙方(供貨方)(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，結合浙江省有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就___門採購加工製作專案經協商達成一致，訂立本合同。雙方同意按以下合同條款簽署買賣合同並共同遵守。
第一條產品名稱、數量、規格型號、單價、合同金額。
產品名稱、數量、規格型號、單價具體見附表。表中單價為到工地綜合單價，不再計取其他任何費用，乙方必須向甲方提供發票。雙方執行合同時乙方按照甲方提供的分期發運計劃提供合同物資。乙方按照甲方要求安排兩人到甲方施工現場指導安裝。
第二條質量標準、要求
符合相應驗收規範，及相關認證。一年內出現質量問題由乙方負責。
第三條對質量負責的條件及期限
1、乙方應按甲方合同要求的質量要求進行交貨。
2、若甲方在驗收過程中如果發現乙方交付的產品不符合合同約定，應及時通知乙方，乙方在接到甲方異議後應在3天內進行處理，否則即視為預設甲方提出的異議和處理意見，由此產生的一切費用由乙方承擔。
第四條包裝標準、包裝物的供應與回收：同型號同規格產品應分類成捆包裝。包裝不予回收。
第五條隨門的必備品、配件、小五金等供應辦法：由乙方負責。
第六條標的物所有權自簽收合格標的物時轉移。
第七條交(提)貨方式、地點：乙方將標的物運送到___，甲方負責卸貨。
第八條運輸方式和費用負擔：鐵路、公路和水路運輸，費用由乙方承擔，在材料運輸過程中造成的一切損失損壞及安全責任全部由乙方自行負責。
第九條檢驗驗收標準、方法、地點：
1、質量驗收：乙方應隨貨送交質檢中心出具的出廠質檢報告一式四份，作為產品質量合格的驗收依據報送甲方。檢驗報告應包含使用者名稱稱、產品序列號等內容。乙方所提供貨物運抵現場後，須由甲方、乙方、業主/監理等組成的驗收小組，對乙方所提供產品的質量和數量進行檢驗和核實。
2、驗收數量：到施工現場數量。
3、驗收後，任何被檢查出不符合技術標準的材料，因此產生的一切費用均由乙方承擔。甲方要求替換時，乙方必須在要求的期限內無條件替換被拒接收貨物。若乙方對檢驗結果有異議，應在2日內書面提出並可到有資質的雙方認可的第三方檢驗機構進行檢驗，檢驗費由責任方承擔。
4、驗收地點為___。
第十條(成套)裝置的安裝與除錯：無。
第十一條付款及結算方式：
合同簽訂後甲方預付合同額款的30%為定金給乙方，乙方下單生產;貨到甲方後付至合同額的95%，剩餘5%留作質保金，待合同分項工程驗收合格後無質量問題(若有質量問題應扣除維修費用)後無息返還給乙方。質量保證金的支付並不免除乙方質量保證責任。付款前乙方必須向甲方提供足額髮票且開具發票所需費用已包含在附表所列單價中。
第十二條擔保方式：無。
第十三條本合同解除的條件：合同條款所包含的責任和義務履行完畢後本合同自行終止。因不可抗力可解除或部分解除合同。
第十四條違約責任
合同簽訂後，乙方在應及時供貨。若乙方不能按照約定時間及時交貨或產品質量不合格，甲方有權扣除違約金，同時甲方有權選擇解除合同。
第十五條合同爭議的解決方式：
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，由甲方法人單位註冊地法院管轄。本合同關於爭議解決方式的約定具有最高的效力，雙方以後發生的補充合同、會議紀要、來往函件、發料單、結算單等涉及到爭議解決方式的，均不得對抗此約定。
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至甲方工程結束。經雙方協商可簽訂補充協議，補充協議和本合同具有同等法律效力。本合同一式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
推拉門銷售合同5
需方(甲方)：
供方(乙方)：
第一條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地址：
第二條工程範圍及內容：
2.1工程內容：門窗的製作
2.2承包範圍：______的門窗的製作、運輸、安裝。
2.3乙方應根據甲方提供的圖紙資料及技術要求組織生產。材料質量及效能應符合甲方圖紙要求及塑鋼門窗安裝及相關驗收規程的規定。
第三條門窗基本情況
交貨時間及地點：地交貨
第四條付款方式
貨到後一次付款95%，剩餘5%於保修期滿後支付。
第五條合同的糾紛解決方式
雙方協商解決，若協商不成，由工程所在地人民法院裁決。
第六條本合同未盡事宜由雙方協商後另作補充，補充內容具有同等法律效力。
本合同一式三份，甲方貳份，乙方壹分，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
推拉門銷售合同6
甲方：地址：電話：
乙方：地址：電話：
一、商品名稱、型號、規格、顏色、數量、價格及其他
尊敬的客戶：您好，非常感謝選購我們公司的門，在這裡我們將為您提供最優質的產品和最完善的售後服務，定單時請詳細閱讀。
本合同由甲乙雙方自願訂立，根據本合同規定條款，乙方同意購買，甲方同意銷售下列產品。
二、付款方式：
1、乙方購買甲方的門，確定好款式、顏色、質量後，需支付甲方30%定金，合計___元，貨到後再付50%，合計___元，才進行安裝，安裝完畢後付清餘款合計___元。
2、安裝完成：在甲方給乙方規定的時間（一般安裝完三天內）或者以扣押資金的方式及其他理由未能付清款，視為拖欠費，由乙方另行付給甲方門款每日20%的違約金和經濟損失費。
3、本棟樓共五層，按每層為一個結算單位，門框門扇安裝完畢後付工程量總款的90%，驗收合格後付餘款的10%。
4、門已安裝好在乙方房內，乙方未付清之前門的所有權歸甲方，甲方有權強行拆走已安裝好的門，且不退還已付的款，以作為甲方的損失費，如乙方損壞門乙方也要賠償，甲方拆門時對乙方牆體產生的損壞以及乙方故意阻止所發生的一切後果由乙方負責。
三、安裝、保修
1、安裝時根據甲方的安裝方式進行安裝，乙方不能要求甲方改變安裝方式，如乙方要求甲方根據乙方的方式進行安裝，則產生的質量問題由乙方負責，甲方不給予保修。
2、保修時間為1年，從訂單之日起一月後計算，終生免費維（維修時需出具資料證明，只收取材料成本費）五金、鎖具不屬於保修範圍，因使用者使用不當造成的質量問題不保修。
3、安裝時間，門在乙方房內如遇到其它原因對門產生的損壞，非甲方人員所為，應由乙方負責。
4、安裝完成，乙方必須馬上驗收，如有質量問題提前通知甲方，以備善後處理，若乙方驗收後，有不合格的，一天之內沒有通知甲方，則甲方視為已合格，以後甲方只按合同規定實行。
5、安裝時出現的細微問題，甲方不予追究。
6、乙方不按規定時間付款，或者未付清款不給保修，出質量問題甲方不負責。
四、貨物裝卸、運輸
1、自訂單之日起30天左右到貨。
2、如遇天災、地震、車禍、冰凍等不可抗拒災害產生的延遲，甲方在一週內通知乙方，並在一個月內提供有關當局出具的證明，乙方不得追究甲方責任。
3、貨運到乙方房內，由乙方詳細檢查收貨，如被盜或受其他損失由乙方負責。
4、生產質量問題由甲方負責，運輸中出現的細微問題（如點滴痕跡、凹凸等）不予追究，重大問題由甲乙雙方協商解決，但必須在收貨時提出，安裝後提出的甲方不予認可。
5、若運輸中對門造成的損失和貨運部的失誤等各種因素導致的延期，乙方不予追究，乙方只能要求甲方重做，但時間需根據合同的規定自延長，若乙方將就收貨，安裝完成就要付清餘款，否則視為拖欠處理，乙方若選擇退貨，但定金不能退，以作為甲方的損失。
本合同一式二份，由甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字後生效。
甲方：乙方：
___年___月___日