裝修施工合同(通用15篇)
裝修施工合同(通用15篇)
隨著法律觀念的深入人心,越來越多的場景和場合需要用到合同,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你所見過的合同是什麼樣的呢?下面是小編為大家整理的裝修施工合同,歡迎閱讀與收藏。
裝修施工合同1
合同編號:
客戶姓名:
工程地址:
聯絡電話:
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
委託代理人:
委託代理人:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議 :
第一條 工程概況
1.1工程地點:
1.2工程內容及做法見室內裝飾工程預算報價單、裝飾設計工程設計施工圖紙。
1.3工程承包方式,雙方商定採取下列第____種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主要部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限 天,開工日期:年月日;竣工日期:年月日。
1.5合同價款:
本合同工程造價為(人民幣) 元,金額大寫:
1.6若乙方報價單內漏報常規室內裝修必須施工專案的,則乙方增加施工,不增加施工費用;若甲方施工過程中增加造型專案或其它額外不常做的施工專案,由經甲、乙雙方協商同意後,另行計算資金。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第 種方式提供:
(1)甲方自行設計施工圖紙,及時向乙方提供施工任務書(即設計施工圖紙,裝飾工程專案內容,裝置安裝要求,器具規格、型號、式樣)。圖紙一式三份,甲方執一份、乙方執兩份。
(2)甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方執一份、乙方執兩份。
第三條甲方工作
3.1甲方負責辦理施工所涉及申請、審批等手續,並負責繳納物業管理處報批的一切費用,提供施工期間的水源、電源。
3.2開工前,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則,影響施工的酌情增加施工協調費。
3.3甲方負責協助乙方材料進場及與管理處之間的關係。
3.4如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線(不拆動室內承重結構),負責到有關部門辦理相應審批手續。
第四條乙方工作
4.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
4.2施工中嚴格執行本市有關施工現場的規定,不得擾民及汙染環境;
4.3保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通。
第五條工程變更
工程專案或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料事項
6.1由甲方提供的主要材料、裝置,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續。
6.2由乙方為甲方代購的主要材料、裝置,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,做好驗收工作。
6.3 主要部分材料專案:
(1)由甲方提供、乙方施工的主要材料專案:牆地面瓷磚、馬賽克、石材及其加工費和上樓運費;漏電開關、燈控開關面板、插座面板、燈具、排氣扇、取暖器等同等概念電氣材料;蹲便器及沖水箱、坐便器、拖把池、洗手盆套裝(含配件)、鏡子、角閥、水龍頭、淋浴花灑、掛件等同等概念衛浴材料;地漏、鎖具、合頁、門吸、導軌、滑輪、鉸鏈、拉手等同等概念五金材料。
(2)由甲方提供、材料商施工的主要材料專案:整體櫥櫃;大門;房間門;衛生間門;木地板;酒櫃鞋櫃書櫃衣櫃吊櫃地櫃等整體櫃類;沙發;茶几;床;臺;牆紙;廚衛鋁扣板天花;水晶吊燈;樓梯扶手;淋浴區玻璃隔斷;工藝玻璃;石膏線;窗簾;防盜網;紗窗;鋁合金門窗;露臺頂棚;晾衣架;空調移位及開孔。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,工期相應順延:(1) 經甲方確認的工程量變化或設計變更;(2) 因違反建築規定或違反物業規定導致停工的;(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條工程驗收和保修
8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)前期驗收:防水工程試水完成 (不作封閉) 。
(2)中期驗收:水路、電路鋪設完成(不作封閉)。
(3)竣工驗收:整體驗收。
(4)材料驗收:主要材料進場驗收。
8.2乙方應提前二天通知甲方參加驗收,驗收合格後填寫工程驗收單,在工程款結清後,辦理移交手續。
8.3防水、水電隱蔽工程保修期為貳年,飾面工程保修期為貳年。
第九條工程款支付方式
本合同生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:
支付次數
支付時間
支付金額(元)
金額比例
第一次
簽署施工合同
30%
第二次
水電完工驗收合格,泥水工進場前
30%
第三次
木作、泥水完工驗收合格,漆工完工前
30%
第四次
工程竣工雙方整體驗收合格
8%
第五次
工程竣工雙方驗收合格三個月內
2%
注:甲方所付工程款以乙方開出的票據或在該合同期限內的銀行轉賬票據為準。
收款賬戶:中國工商銀行番禺支行 。
收款人: ,賬號:。
第十條違約責任
10.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;
10.2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
10.3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方經濟損失及相應的違約金(按合同價的5%收取);
10.4由於乙方責任不能按約定工期完工的,拖延工期每天賠償金為合同總價的1‰,最高拖延工期賠償限額為合同總價的5%。
第十一條:其它約定條款 :
第十二條附則
12.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完後自動終止。
12.2本合同一式三份,甲方執一份、乙方執兩份。
12.3合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附件一:室內裝飾工程預算報價書
附件二:裝飾設計工程設計施工圖紙
甲方(簽字):
乙方(簽字):
日期:
日期:
聯絡電話:
聯絡電話:
裝修施工合同2
甲方:__________
乙方:__________
甲方委託乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:________________
2、工程地點:________________
3、工程施工安裝內容以雙方籤認的工程報價單中專案為準;施工費用以雙方籤認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減專案需經甲乙雙方協商確定單價籤認後生效,增減計施工、安裝專案、
4、乙方按工程總造價收取6%管理費,計入工程款、
5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝專案、即自_____年____月____日起(日期以施工材料進場的第二天計)
二、甲方工作
1、開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護和安放措施,若因甲方不採取必要的保護和安放措施而造成傢俱,陳設的損失由甲方承擔、
2、向乙方提供施工所需的水、電等設施:協助乙方辦理施工申請、審批等手續,並繳納物業管理處所需的一切費用、
3、對工程質量,進度進行監督檢查,辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜、
4、按時、按質、按量提供施工所需甲方採購的材料、
三、乙方工作
1、乙方派出專職工地工程監理,負責合同的履行,按合同要求組織施工、保質,保量按期完成施工任務:解決由乙方負責的各項事宜、
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定,對施工現場的防火安全負責、嚴格按照雙方籤認的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄、
3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護、
四、關於工程價款及結算的約定
1、本合同簽訂後,甲方預付乙方籤認的報價單中工程款總額的50%(含設計定金),乙方才進場施工、
2、工程施工過程中,泥、水、電工完成前期工程,木工進場當天甲方預付乙方第二期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的30%及增加專案金額的50%:木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方第三期工程款即付滿第二次預算(以雙方籤認專案的單價及實際工程尺寸數量計算)總工程款的95%,甲方預付的工程款以乙方開出的票據為依據、
3、施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款、
五、關於材料供應的約定
1、本工程按雙方籤認的報價單及其它約定由甲方採購的施工材料,甲方應在各專案工程施工前兩天採購至現場,由甲方採購的材料、裝置如不符質量及要求對工程造成損失,責任由甲方承擔、甲方供應的材料及裝置至施工現場經乙方驗收後由乙方負責保管,如乙方保管不當造成損失的,乙方負責賠償、
2、凡由乙方採購的材料,裝置質量或規格不符合雙方約定要求的應禁止使用、若已使用,對工程造成的損失由乙方負責、
六、關於雙方責任的約定
1、因甲方原因影響工期,工期相應順延,並承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償:
A、不能按期、按時供水電:
B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間):
C、不能按期提供自購的材料、裝置:
D、提供的材料裝置不符合質量或規格造成返工:
E、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工專案的費用外另收工程設計費:
F、非乙方造成的其它不可預見的原因、
2、乙方責任
A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔:
B、對竣工驗收後保修期兩年內發現的屬於乙方施工安裝責任的質量問題,乙方免費維修:
C、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害,責任由乙方負責:
D、由於乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償、
E、由於乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責、
七、關於設計與施工及驗收的約定
1、乙方設計師完成施工圖後必須在商定的時間內給甲方審圖,經甲方確認簽字認可後乙方方可施工、
2、乙方必須嚴格按甲方籤認的圖紙施工、安裝、
3、在施工過程中,甲方提出變更設計,停止施工或增減專案,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或變更,增減的原因,工程部位、時間、材料等;乙方根據變更要求兩天內向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已採購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單、
4、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收,甲方兩天內不驗收,乙方可自檢後隱蔽並如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認、
5、工程竣工後,乙方通知甲方驗收、甲方應在接到通知後兩天內驗收,並辦理驗收、移交手續、如甲方在規定時間內不能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則乙方視甲方透過驗收、若另定驗收日期,甲方應承認第一通知時間為竣工日期,並承擔乙方看管場地的相關費用、
八、獎勵和違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按合同的約定預付工程款,每拖期一天,按付款金額的___%加付滯納金、
2、由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金、
3、工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負責,並視為甲方已實際驗收合格、
4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失、
九、雙方籤認的裝飾工程報價單,施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議,作為合同附件,與合同具同等效力、
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份、
十一、本合同經雙方簽字後生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商解決不成雙方同意由當地仲裁委員會或人民法院判決、
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
裝修施工合同3
甲方:
乙方:
甲方座落在餘________________( )幢外牆裝修工程由乙方承擔施工,經雙方協商達成如下意見:
一、工程性質:由乙方包工包料(雙包)。
二、施工工藝:刮白水泥兩遍,砂紙打磨一遍,外牆漆兩遍(白色)。
三、質量要求:不起皮、不脫落、光亮、中檔以上外牆漆。保質期________年(期內包修)。
四、工程造價:每平方米玖元玖角(9.9元2),按實際完成面積計算工程款。
五、付款方式:工程結束驗收後付總額的,餘額作為質量保證金在前付清。
六、安全:按施工規範操作,一切安全責任乙方負責。
七、甲方工地現有腳手架,乙方可借用施工,檢查加固安全由乙方自行負責。
八、工期:自開工之日起天內完成工程任務。
九、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字後生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):________
_法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
裝修施工合同4
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依據【民法典】以及其他相關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見,為明確雙方在履行過程中的權力、義務和責任,就乙方承攬甲方工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執行。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:德安縣楊橋工業園
工程內容:貼地面牆面磚、防水、衛生間地面牆面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。
二、結算單價:
1、工程造價按600*600地面磚每平方米15元,地腳線每米3元,樓梯踏步每步40元包括三角,衛生間每個800元,公衛按地面平方350元/平方。灶臺每組80元,廚房牆面磚每平方20元。
2、工程完成後付總工程款的80%,剩餘工程款驗收合格後兩個月內付清。
三、工程質量
1、乙方必須嚴格按照甲方要求施工。
2、工程質量標準:按有關規定和本合同規定。經甲方和有關質量監督部門檢驗,工程質量達到合格標準。
3、甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規定,甲方可要求乙方停工。
四、安全責任
1、乙方必須加強施工人員安全管理,在施工過程中必須嚴格按照安全規範施工,如出現安全事故由甲乙雙方共同承擔。
五、雙方責任
1、甲方責任:
按本合同約定支付工程結算,負責現場施工協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查;
2、乙方責任:
服從甲方現場質量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內容並交付使用,如出現漏水現象,經檢查後是乙方技術問題,乙方應負全責。
六、爭議解決
如雙方發生爭議,甲乙雙方應友好協商,協商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
八、本合同自雙方簽字或蓋章後生效,本合同一式貳份,雙方各執一份。
甲方:
乙方:
聯絡方式:
聯絡方式:
年月日
裝修施工合同5
委託方(甲方): 承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:____區____街____單元____室
二、形式結構:____層式 ____室____廳____廚____衛
三、工程專案:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛生間牆面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定簡單版裝修施工合同範本簡單版裝修施工合同範本。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格後,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,20xx 年 4 月_ _日至 20xx 年 7 月 日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工專案和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應簡單版裝修施工合同範本合同範本。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
聯絡電話: 聯絡電話:
年 月 日 年 月 日
裝修施工合同6
甲方:____________
乙方:____________
茲就廣東省湛江市霞山區人民大道南79號2棟1門801房工程施工事宜,經雙方充分協商一致,為達至按時按質完成工程,並明確雙方的權利和義務,特制定本合同,具體內容如下:
一、甲方將廣東省湛江市霞山區人民大道南79號2棟1門801房裝修工程的以包工包料、包質量、包安全的形式承包給乙方施工,各項工程的承包工價詳見附表。
二、工程概況:
1、工程地址:廣東省湛江市霞山區人民大道南79號2棟1門801房。
2、裝修面積:113㎡。
3、承包形式:包工包料、包質量、包安全、包工期。
4、施工內容:詳見設計施工圖。
5、工程開工日期:______年______月______日。
6、施工期:為45天。
7、工程總額:人民幣貳拾萬元整(¥200000元)。
三、施工質量要求:
1、乙方必需嚴格按設計圖紙和工程質量規範進行施工。施工過程中凡發現現場尺寸問題應立即向甲方反應,不得盲目施工或偷工減料。否則,由此而造成任何損失由乙方自負。
2、由於乙方原因造成工程質量不合格,其返工費由乙方負責。
四、施工工期:
1、如遇停電或自然災害或其它不可抗拒的原因則順延或除外。
2、因甲方未按約定完成工作影響工期,工期順延。
3、因乙方責任,不能按期完成工作或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
五、付款方式:
1、合同簽定日起2天內甲方須預支付2萬元保證金。
2、每10天預結算一次工程進度,並支付該進度的90%進度款;進度款支付時即扣除已付的生活費。
3、工程完工並透過驗收後,十天內即結清全部工程款。
六、雙方的權利和義務:
A、甲方的權利和義務:
1、施工期間由甲方原因造成的返工,損失由甲方負責。
2、如發現乙方在施工過程中偷工減料或存在嚴重質量問題,或不聽從甲方指揮,或出現嚴重的盜竊行為和其它違法行為等,甲方有權單方面即時終止合同。
3、在施工過程中,甲方有權更改施工圖紙,乙方應無條件遵從;但甲方更改施工圖紙時須提前通知乙方,以便乙方的施工工作安排;否則由此而造成任何損失由甲方承攬。
4、甲方有權監督控制和處罰施工人員的生活用水用電和環境衛生。
5、在施工過程中,甲方應加強施工質量的監管,發現問題應即時提出整改,乙方應無條件進行整改。
6、為確保施工順利進行,甲方負責在施工現場設定安全規範的臨時用電、用水設施。
7、如需辦理工地出入證,由甲方負責。
8、甲方需提前3—7天通知乙方進場,以便乙方合理安排相關施工隊。
B、乙方的權利和義務:
1、乙方在施工過程中務必無條件接受甲方的施工質量的監督。
2、乙方在施工前必需制定完善而規範的質量管理和安全管理制度,並切實實施在施工的全過程,同時接受甲方的監督。
3、乙方必須規範和文明施工,開料要科學合理,不得盲目開料或人為浪費材料。
4、所有施工工具由乙方自備,並由乙方自行維修保養及保管,如有遺失由乙方負責。
5、生活方面,乙方施工人員必須節約用水用電,保持生活環境的衛生整潔。
6、乙方不得無故撤場,否則由此而造成的任何損失由乙方承擔。
7、乙方應提前1—2天通知甲方辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。
七、其它相關條款:
1、天花的結算面積應是所有施工面的展開面積;造型天花的結算面積應是以其相連的獨立空間為結算單位。
2、所有工程專案的結算數量需由甲乙雙方共同簽證方有效。
3、各工程專案施工完畢,甲方須進行驗收簽證,否則如進入下一工序的施工或已投入使用則自動視為合乎施工質量要求。
4、如果乙方按原圖已進行施工或已施工完畢,而甲方需更改圖紙,需重新返工的,原施工造價照計付,新圖紙工價另議。
5、在乙方施工過程中,如因甲方其它工程的施工而影響乙方正常施工或停工的,所實際影響的工時按每人每天160元計算補償,實際影響的工時數需由甲乙雙方主管同時簽證方有效。
6、工程保修期為一年,自甲方對工程驗收合格之日起計算,乙方保證在保修期內,對因乙方原因出現質量問題的工程作無償保修。
八、雙方違約責任:
由於本合同是經雙方平等自願和充分協商一致而定,雙方應無條件遵守,如有違約,違約責任賠償金為伍仟元整。
九、本工程按圖施工,工程的承包工價詳見預算審定價附表,並與本合同共同生效。如需增加工程量,按工價附表單價結算。
十、本合同一經雙方簽署即時生效,屬合法合同,並受中華人民共和國合同法保護,合同中全部條款雙方一經履行完畢隨即失效。
十一、未盡事宜雙方另行商議補充或制定。
十二、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,共同遵守。
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
代表人(簽字):____________代表人(簽字):____________
日期:____________日期:____________
裝修施工合同7
甲方(發包方):_________
地址:________
聯絡電話:________
身份證號:________
乙方(承包方):________
地址:________
聯絡電話:________
身份證號:________
按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自願、平等、誠信、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:高安市國際洗浴會所
1.2工程地點:高安市____
1.3工程專案及承包範圍:整體裝修、裝飾、水電、裝置安裝等(包括屋面扣板吊頂、牆地面、貼瓷磚、淋浴器安裝、管路鋪設、牆地面防水處理、室內隔斷砌築、大白、窗臺、樓梯理石安裝、屋面爬梯處理、浴室洗衣房暖氣安裝、電器開關安裝、燈具安裝、水箱安裝等)
1.4工程內容:具體祥見《工程預算書》。
1.5承包方式:包工包料
1.6施工日期:自____年____月____日始,至____年____月____日止,工期共____天。
1.7工程總額:人民幣____元整(小寫:____元)。
第二條工程款付款方式的約定
2.1付款比例:
(1)工地開工時支付款:計____元
(2)木工進場時支付款:計____元
(3)油漆工進場時支付款:計____元
(4)工程竣工驗收合格後支付款:計____元
2.2因工程專案(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《專案變更單》,因此而增加的費用應在工程完工驗收之後2個自然日內一次性支付給乙方。
2.3工程施工期間,如甲方特殊要求,須乙方比合同工期提前竣工時,應徵得乙方同意:乙方提前竣工,甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用(費用額度根據工程具體情況由甲、乙雙方另行協商)。
2.4施工過程中,如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程總造價0。3%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止,乙方因此而造成的損失應由甲方承擔。
2.5工程竣工辦理驗收移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程尾款的0。3%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.6非甲方原因延誤工期,導致工程不能按約定進度進行時,甲方應付的工程款項,可根據實際情況經甲乙雙方協商一致後,延期支付。
2.7甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署之委託人,否則,由此產生的一切後果有甲方自行承擔。
第三條工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改個別設計方案的,須在該工程專案未正式施工前通知乙方施工管理員和/或設計師,乙方設計師須在接到通知3天內進行修改,並通知甲方確認,因此而造成的工期延誤,工期順延;
3.2施工專案中由甲方提供的裝飾材料,乙方須提前交付甲方,以便甲方及時準備資料:如因甲方準備材料不及時或不準備,延誤工期,工期順延;如因乙方不及時通知甲方準備材料,導致甲方不能及時和/或準備材料而延誤工期,工期不順延。
3.3施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.4因甲方原因,增加工程量和/或工程專案更改時,工期順延。
3.5工程竣工後,甲方提出整改要求的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.6因甲方所屬物業管理部門原因導致的工期延誤,工期順延。
3.7因停水、停電、颱風等客觀原因導致的工期延誤,工期順延。
3.8因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤,工期順延。
3.9以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤,甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按照工程總造價0.3%的標準向甲方支付延誤費。
第四條工程專案(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同後正式施工前,如甲方要求刪除部分工程專案(內容),甲、乙雙方須簽署《工程專案(內容)變更確認單》。已施工工程專案,甲方須按該專案總造價的50%,向乙方支付材料費、人工費,已完工工程專案,甲方須按該專案總造價的100%,向乙方支付材料費、人工費。
第五條工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按《江西省裝飾工程驗收標準》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》7日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。
第六條工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在7個自然日內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格30個自然日內付清所有結算款項。
6.2工程結算款內容包括:工程施工結算款、甲方付款滯期費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、扣減乙方工程延誤費等。
6.3甲方按規定時間支付完結算款項後,乙方開具工程質量保修單。
第七條服務的約定
7.1施工過程中,乙方所屬工作人員有協同甲方進行材料導購、材質鑑別義務。
7.2工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據。
7.3保修服務時間:工程竣工起次日的360個自然日內,即一年。
7.4保修內容及保修範圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工專案因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;
7.4.2乙方以包工不包料形式進行的施工專案因乙方施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修(包括賠償甲方自購材料);
7.4.3乙方以包工包料形式進行的施工專案因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行施工專案因材質引起的質量問題,乙方實行有償保修,乙方代買裝修材料的,乙方收取材料費、人工費,甲方自購材料的,乙方收取人工費。
7.5.4乙方施工專案超過保修期的,對甲方實行有償維護,收費內容為;材料費、人工費。
7.5.5合同簽訂之後,如單方毀約,毀約方須向對方支付合同總價的5%作為違約金。
第八條其他約定
8.1本合同自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。
8.2本合同履行過程中,因一方原因導致合同無法繼續履行的,應及時通知對方,並辦理合同終止結算手續,造成對方損失的,應予賠償。
8.3施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.4施工期間,因乙方施工操作不當或在施工現場生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。
8.5施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.6由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條爭議解決的約定
9.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決。
9.2向合同簽署地人民法院起訴,由法院裁定解決。
第十條附則
10.1本合同一式二份,雙方各執一份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:________ 乙方:________
代表人:________ 代表人:________
簽署日期:________ 簽署日期:________
裝修施工合同8
發包方:_______________________(以下簡稱“甲方”)與承包方:_______________________(以下簡稱“乙方”)
為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,並遵照執行。
第一章合同背景
第一條施工地點位於_____市_____區_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,並已交付使用。
第二條甲方委託乙方施工,使房屋安全、衛生、美觀、適於居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章施工單位資格
第三條乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,透過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的。要求。
乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。
第三章施工內容
第五條該房屋屬_____結構,房型為_____房_____廳_____廚_____衛,建築總面積為_____平方米;
施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛,施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁):
(一)廳:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(三)廚:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(四)衛:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
發包方:________________________________承包方:________________________________
_______________年__________月__________日_______________年__________月__________日
裝修施工合同9
發包方(甲方):
承包方:(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和建設部《建築安裝工程承包合同條例》《家庭居室裝修管理試行辦法》的規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地址:
1.3 承包範圍:全包居室面積: 100 ㎡、居室間數:2室2廳1廚1衛
1.4 工程內容:(附設計圖。施工圖及報價單)
1.5 承包方式:
1.6 天,自年月10日開工,於年月 日竣工。
1.7 合同價款:(人民幣大寫):壹拾叄萬伍千元整 其中設計費:(人民幣大寫): 免費
1.8 工程款支付
合同簽訂後,甲方水。電工進場預付45000元工程款,木工、瓦工進場付45000元工程款,油漆工進場施工後,再付40000元工程款。交房後10天內付清餘款 5000元。
1.9 工程保修期一年。
第二條 甲方工作:
2.1 全部騰出或部分騰出房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰出的房屋所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施,並與乙方簽訂協議。
2.2 向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等裝置,並說明使用注意事項。 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.3 甲方代表對工程質量,進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續。甲方對其他家庭成員對工程及乙方的意見均透過甲方代表與乙方接觸。
2.4 負責協調鄰里關係,保證乙方施工時間。
2.5 如確需要拆改原建築物結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
2.6 協調有關部門做好現場保護、消防、垃圾處理等工作。
第三條 乙方工作
3.1 組織施工圖交底,擬定施工方案和進度計劃,必要時與甲方審定簽字認可。
3.2 嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.3 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場的管理規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、裝置管線,古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛工作,處理好由施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關係。
3.4 施工中未經甲方同意有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
3.5 工程竣工未移交甲方前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 工期
4.1 甲方要求此合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取措施的費用。
4.2 因甲方原因影響工期,工期順延,甲方承擔違約責任,因乙方原因影響工期不能按期竣工,由乙方承擔違約責任。
4.3 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響導致停工4小時以上,工期相應順延。
第五條 工程質量及驗收
5.1 工程以施工圖紙。做法說明,設計變更的內容為依據,以《上海市家庭裝飾工程質量驗收暫行規定》為質量評定標準。
5.2 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方予以承認。若甲方要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,由此造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3 由於甲方提供的材料,裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.4 由於乙方提供材料,裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔,延誤工期,由乙方承擔違約責任。
第六條 變更
如在施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程專案時,須提前與乙方取得聯絡,在鑑定變更後方能進行該專案施工。凡私自與工人商定更改內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方還應賠償。
第七條 材料供應
7.1 本工程甲方負責供應的材料。裝置必須有材料裝置表,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應現場。由甲方供應的材料、裝置發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。
第八條 結算
工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送甲方。甲方自接到上述資料1天內審查完畢,到期末提出異議,視為同意,並在10天內,結清尾款。
第九條 安全生產和防火
9.1 甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》 和有關防火設計規範。
9.2 乙方在施工內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安 全操作規範》。
9.3 由於甲方提供的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規範,消防法和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
9.4 由於乙方在施工過程中違反有關安全操作規範,消防法,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第十條 違約責任
10.1 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方停工,誤工所造成的損失,每拖期一天,按工程總價款的 0 支付滯納金。
10.2 由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程總價款的 違約金。
10.3 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建築物或裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
10.4未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建築物或裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
10.5 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
10.6 因一方原因,合同無法繼續履行時,應透過對方,辦理合同終止協議,並責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條 爭議或糾紛處理
11.1 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下雙方可採取協商解決或依有關部門進行協調。也可以向工商行政管理機關或建築裝飾協會申請解決。
11.2 當事人不願透過協商,調解解決或商議、調解不成時,雙方可以透過仲裁委員會會裁,或向人民法院起訴。
第十二條 其他約定
12.1 所購材料未經甲方簽字同意,不得使用。
12.2 如果因工人原因造成的質量問題,甲方可以提出更換工人。
12.3 如改工程的水電不需要全部改動應據實結算,扣除其中費用。 第十三條 附則
13.1 本合同一式二份,甲乙雙方各一份。
13.2 本合同雙方簽字蓋章後生效。本合同履行完成後自動終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修施工合同10
發包人(甲方):______代表:承包人(乙方):______
代表:依照《中華人民共和國建築法、勞動法》及相關法律、法規的規定,結合本工程的裝飾施工法則,遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則。經甲乙雙方協商洽談。就有關工程的裝飾事項達成如下協議:
一、工程概況
1、工程地點:______
2、工程內容及做法,詳見雙方確認的工程預算表。
3、承包方式:雙方商定採取包工包料的方式,不包含部分以預算表清單為準。
4、工程期限:工程期限為天,自年月日至年月日止。
5、工程造價計算方式:______
本合同總造價為大寫:______元(元)。
6、付款方式:
(1)乙方工程施工隊進入甲方施工現場施工首付大寫:______元(元)。
(2)當工程施工進入總工程量的二分之一時,甲方再付乙方大寫:______元(元)。
(3)當工程施工進入總工程量的90%時,甲方再付乙方大寫:______元(元)。
(4)當乙方工程施工隊完成全部總工程量時,甲方驗收合格後,甲方再付乙方全部工程款大寫:______元(元)。
二、工程設計專案:
由乙方無償提供甲方
三、雙方應盡的責任及義務
1、甲方的責任及義務
(1)開工前,甲方為乙方施工創造條件,騰空房間,清除影響工程的障礙物,部分滯留物件,甲方採取保護措施。
(2)提供施工期間的水源、電源並承擔相應的費用。
(3)協調施工隊與鄰里間的關係。
(4)協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理工作。
2、乙方的責任及義務
負責對現場設施和工程成品的保護。
四、工程變更
1、工程施工過程中由甲方提出修改意見及增減工程專案時,須提前與乙方聯絡,並簽訂書面變更協議後方能進行該專案的施工。
五、工程驗收
甲方如有特殊施工專案和特殊質量要求,雙方應確認,並另籤補充合同。
六、工程延誤:
對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延。
七、工程量變化和設計變更:
甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
八、違約責任
合同生效後,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的10%作為違約金,支付給對方。
九、工程保修
工程完工後,乙方要負責甲方對整個工程的除錯和營運,若出現問題,乙方必須無條件進行維修和更換。
十、合同簽訂方式
本合同以及附件一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:______乙方:______
代表人:______代表人:______
代表人身份證號:______代表人身份證號:______
電話或手機:______電話或手機:______
______年______月______日______年______月______日
裝修施工合同11
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律、行政法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的原則基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有;
乙方為本市經工商行政管理部門核准登記的企業,企業資質情況:
2.裝飾施工地址:天元區泰山路號17樓02室。
3.住房結構:房型為房廳廚衛陽臺,套內施工面積平方米。
5.裝飾施工內容:見《裝飾施工內容表》。
6.承包方式:清包工。
7.總價款:¥元,人民幣(大寫):貳萬叄仟伍佰元。
其中:材料費:元,人工費:23500元,拆除費:元,清潔、搬運、運輸費:元,管理費:元,稅金元, 利潤:元,其他費用 元。
“總價款”是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認後的金額,在一般情況下竣工結算時上下增減的幅度在沒有專案變更的情況下不超過結算價的5%。
雙方約定,合同簽訂生效後,如變更施工內容、變更材料,這部份的工程款應當按實計算。
8.工期:自 年 月 日開工,至 年月 日竣工,工期 天。
第二條材料供應
1.甲方提供的材料、裝置:《甲方提供材料、裝置表》。
甲方負責採購供應的材料、裝置應是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續。甲方提供的材料按時抵達現場後,由乙方負責保管,保管費由乙方承擔。由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.甲方採購供應的裝飾材料、裝置均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此約定,按挪用材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料、裝置:《工程主材料報價單》
乙方供應的材料、裝置,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
4.施工中如乙方發現甲方提供的材料、裝置有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。
5.乙方提供的材料、裝置應當符合本合同工程主材料報價單的規定。如果乙方使用的材料、裝置是假冒偽劣產品,應按材料和裝置價款的雙倍賠償給甲方。
6.甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。
第三條 工程質量及驗收
1.本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。
2.本工程由 方設計,提供施工圖紙一式 份。
3.甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程專案或者變更材料裝置,須提前與乙方聯絡,在簽訂《工程專案變更單》後,方能進行該專案的施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。
6.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工後,乙方應及時通知甲方在七日內組織驗收。驗收合格的,辦理《工程質量驗收單》,並由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒收。
8.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款後,甲、乙雙方簽署《工程保修單》。工程保修期為自竣工驗收之日起計算兩年,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條 安全生產和防火
1.甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲 方負責修復或賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2.甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構,拆、改承重牆。
第五條 工程價款及結算
1.付款約定
(1)施工隊進場,預支生活費3000元。
(2)水、電、管線隱蔽工程透過驗收,付3000元。
(3)地磚、牆磚鋪設、牆面粉刷透過驗收,支付3000元。
(4)若增加工程專案,簽訂工程專案變更單時3000。
(5)工程竣工透過驗收,支付10000元。
(6)保脩金元,從竣工之日起半年後支付。
2.雙方款項往來均應出具收據,甲方應予以儲存,竣工結算後乙方收回收據並應開具稅務統一發票交甲方。
3.工程結算:《工程結算單》
第六條 施工配合
1.甲方工作:
(1)在裝飾施工前,向施工地的物業管理企業申報登記。
(2)甲方應在開工前三日全部或者部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應當採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。
(3)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關係等協調工作。
(4)工程開工前,甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時,甲方提供新鎖,由乙方當場負責安裝後交付使用。
(5)甲方所屬物業如有收取押金的專案,甲方應予以先行支付,如在整個施工過程中,由於乙方原因造成甲方所支付的押金被物業沒收,乙方應對被沒收部分進行全額賠償。
(6)甲方或其所屬物業部門應書面告之乙方施工人員有關物業管理的規定,以便乙方施工人員遵守執行。
2.乙方工作:
(1)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、牆面,發現問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協調。
(2)早上7時前及晚上7時後不得進行有噪聲的施工作業。
(3)召集有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。
(4)指派為乙方駐工地代表,全權負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
第七條 違約責任
1.因乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工後,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。
2、因乙方原因造成逾期交付的,每逾期一天,乙方應賠償給甲方200元。
3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
4.由於甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期。
5.甲方如未按約定對隱蔽工程進行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期。
6.工程竣工後,甲方如未按約定對整體工程進行驗收,乙方可以順延交付日期,並有權要求甲方賠償損失。每逾期一天,甲方應賠償給乙方100元。
7.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應賠償給乙方50元,工期順延。
8.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有房屋承重結構及共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。
9.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行入住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
10.由於甲方原因造成在施工過程中大量增加施工專案、變更施工內容和裝飾材料的,甲方應和乙方協商相應順延工期。
第八條 糾紛處理方式
1.本合同在履行中或者在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向株洲市消費者權益保護委員會申請調解。
2.當事人不願透過協商、調解解決,或協商、調解不成時,向天元區人民法院提起訴訟。
第九條 合同的變更和解除
1.合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第十條 其它約定(把裝修公司承諾的口頭條件也寫進來)
(一)維修
1.因乙方原因導致的質量問題,乙方應在兩年內無償維修。
2.普通維修乙方應在甲方通知乙方後七天內及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到並維修。
3.若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發生的費用據實從保脩金中扣除,若保脩金不足以支付的部分,乙方應予支付。
(二)材料
1.乙方應提前2-3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在3-4天內及時採購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2.未經甲方同意,乙方不得自行採購材料,若已採購,甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。
3.如需由乙方購買材料,則乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,並開具正式發票。
4.乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,並承擔因材料質量引起的損失。
5.乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
6.乙方應做好材料的保管工作,禁止閒雜人等進入工地現場。
7.乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。
8.乙方應做好對屋內物品及施工完成品、半成品的保護工作。
9.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門並不得偷竊建築材料,若發現此類現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
10.甲方材料送至工程所在地的樓下,並儘量安排人員送上樓,如遇特殊情況,乙方任何施工人員應無條件搬運。
(三)垃圾清運
1.垃圾袋裝化。
2.垃圾應日日清。
3.垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。
(四)施工人員管理
1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證影印件。
2.未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3.工地施工人員應注意自身安全,如出事故由乙方負責
3.甲方應及時替乙方辦理小區出入證件並支付相關費用。
4.乙方應具備在上株洲市居住或暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5.乙方指定為工地現場負責人,為替補負責人。
6.施工期間,如甲方需要,乙方應跟隨甲方挑選材料。
7.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,每天工地現場必須保持1人以上的施工人員。
8.未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
(五)施工機具
1.乙方自帶施工所需工具,並保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
2.因工具所產生的易耗品剷刀、鑽頭、切割片、美工刀具、油漆刷等由乙方方承擔,並由乙方購買。
(六)工地現場管理
1.現場禁止使用明火。
2.現場禁止吸菸。
3.油漆材料必須和其他材料分開放置。
第十一條 附則
1.本合同由甲乙雙方蓋章或簽字後生效。
2.本合同簽訂後,工程不得轉包。
3.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十二條 合同附件
附件一:裝飾施工內容明細表(地面部位、牆面部位、天棚部位、門窗部位、傢俱、衛生間、廚房、強電弱電、水管、其它要求);
附件二:甲方提供工程材料、裝置明細表(材料或裝置名稱品牌、規格型號、質量等級、單位、數量、送達時間、送達地點、備註);
附件三:工程主材料報價單(裝飾內容及裝飾材料規格型號品牌等級、數量、單位、單價、合價);
附件四:工程專案變更單(變更內容、原價格、新價格、增減金額);
附件五:工程質量驗收單(日期、檢驗專案名稱、檢驗結果“合格、不合格、補驗”、甲方簽名、乙方簽名);
附件六:工程結算單(工程合同造價、變更增加專案、變更減少專案、工程結算總額、甲方已付金額、甲方應付乙方金額、乙方應付甲方金額);
附件七:工程保修單(公司名稱、聯絡電話、使用者姓名、聯絡電話、合同編號、裝飾工程地址、施工單位負責人、工地負責人、開竣工日期、竣工驗收日期、工程交付日期、保修期限)。
合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。如企業另有合同附件的,其內容應當包括上列示範合同附件內容。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
簽訂日期:年月日
裝修施工合同12
工程發包方(甲方):
工程承包方(乙方):
乙方受甲方委託,承接XXX建築裝修工程施工,為保證工程順利的進行,雙方經友好協商,結合本工程具體情況,特簽訂本合同,以資共同遵守.
第一條 工程承包方式: 包安全. 包質量. 包工期. 包人工
第二條 工程工期
1、開工日:年月竣工日:年月日。
2、乙方應當嚴格遵守甲方確定的總日曆工期、各階段工期。工期中已包括法定節假日、現場測試、提交竣工報告的時間.
第三條 工程質量等級
1、工程質量等級:安全
2、如本工程施工質量未達到合格,乙方應當負責返工以達到合格.
第四條 工程造價
1、單價:每平方米元人民幣。該單價一次性包死,不因人工、材料價格漲落等任何因素的變化而調整。
2、乙方施工面積平方米,本工程總造價暫定為萬元人民幣,最終按甲方確認的乙方實際施工面積及本合同工程施工價目表據實結算。
第五條 工地考察
1、乙方已按甲方要求認真考察了施工現場並充分了解了施工現場位置、 周邊情況、儲存空間、作業空間大小、及任何影響工期、承包價款的情況.
2、乙方任何因忽視或誤解等情況,不得因此提出索賠或工期延長。
3、施工現場以甲方批准的施工組織設計中的施工總平面佈置圖為準.
第六條 工期的順延
1、對以下情況造成的工期延誤,經甲方確認,工期相應順延,雙方的損失由 各自承擔.
(1)發生下述不可抗力事件並造成工期延誤的:空中飛行物體墜落;或連續4 小時以上的暴雨;或連續7天38℃以上的高溫;或停電每天累計4小時.
(2)甲方同意順延的其他情況。
2、除雙方明確約定可以順延工期的情況外,其它情況一律不予順延工期。
第七條 施工質量安全
1.乙方工程質量不合格或未達到本合同要求的,甲方有權拒付任何費用。
2、工程施工結束後,乙方在撤場前,應當清理好工地的剩餘材料、殘留物、垃圾和甲方認為不再需要的臨時工程設施,乙方如未按本合同要求清理工地的,甲方有權委託他人清理,一切費用由乙方承擔,甲方可在應付乙方的工程款中扣除。
3. 乙方承擔在施工期間的一切安全問題以及施工人員的人身安全保險.
4、甲方對乙方未按圖紙要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪費工程材料,一切經濟損失由乙方承擔.
第八條 工程款支付
全部工程竣工驗收合格、乙方交付甲方後7日內,乙方向甲方提交工程結算報告,雙方進行結算,甲方確認工程結算後10日內,甲方一次性支付工程所有款項給乙方.
第九條 違約責任
1.在施工過程中,對於工程質量達不到約定標準的`部分,乙方應當根據甲方指令或要求修理、拆除、返工,直到符合約定標準。
2對乙方故意或疏忽導致的施工材料浪費和施工所引起的工程質量問題,甲方享有對乙方的索賠追償權利。
3乙方不得串通甲方相關人員編造虛假工程質量,否則,甲方有權追究乙方刑事責任,同時乙方向甲方承擔違約金.
第十條 其他
1. 因甲方原因合同解除,甲方只承擔因此造成的直接損失,不賠償預期可得利益。
2因乙方原因委託其他施工企業繼續施工而沒有徵得甲方書面同意的,一 切費用由乙方賠償給甲方,甲方在支付其餘工程款時予以扣除。
3. 因乙方原因工程延期或存在質量問題的,乙方按本合同約定向甲方承擔違約責任.
4.工程施工質量問題在未解決前,甲方有權拒絕支付任何款項。
第十一條 爭議的解決
雙方因履行本合同發生爭議時,應當協商解決,協商不成時,任何一方均可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式貳份,雙方各執壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修施工合同13
發包方(以下簡稱甲方):________________
承包方(以下簡稱乙方):________________
風險提示:
發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批准或備案,包括但不限於建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時佔用土地等許可和批准。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批准或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,並支付承包人合理的利潤。鑑於裝修實際情況的需要,按照《中華人民共和國民法典》及建設部《建築裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況,經甲乙雙方協商,現達成以下合同條款,雙方自覺遵守。
第一條裝修工程基本情況
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程預算:
4、工程承包方式:
5、工程期限(以實際工作日計算):開工日期:________年____月____日;風險提示:關於實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,並在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有工程之日為實際竣工日期。竣工日期:________年____月____日
第二條裝修工程造價
1、總價款:______元,大寫:______(不含稅金),雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
2、報價單根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條裝修工程設計
1、乙方根據甲方提供圖紙進行本工程施工,甲方必須提供有關本工程的土建施工圖及有關設計要求。甲方不得隨意更改設計,合同簽訂後甲方若有設計更改必須提前______個工作日通知乙方並支付由此產生的相應費用。
2、乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工,不得隨意更改,如因現場需要必須變更,需雙方協商後確定最終施工方案,乙方方可進行施工。
3、乙方編制本工程的裝飾工程預算書提交給甲方,經甲、乙雙方共同確認後,作為本工程付款依據。風險提示:對於採購材料和工程裝置的義務與責
承包人採購的材料和工程裝置不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程裝置運出施工現場,並重新採購符合要求的材料、工程裝置,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程裝置的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
第四條裝修材料提供
1、本工程甲方採購的材料、裝置(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應為符合設計要求、正規廠家的合格產品,並應按時供應現場。如因質量問題、規格差異或三無產品造成損失,由甲方自行承擔。
2、凡由乙方供應的材料、裝置(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),其品牌、規格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗後才能使用,否則造成的損失由乙方負責。
第五條裝飾裝修工程款支付方式雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
1、在預算專案內有發生施工完成才結算,沒有做的專案不結算。增加的工程專案按甲方籤認計算。
2、工程款的支付方式:
3、甲、乙雙方簽訂合同後,甲方支付____%工程款。乙方完成____,甲方支付____%工程款。乙方完成____,甲方支付____%工程款。
4、餘款(保脩金除外)在工程完工透過驗收,在雙方確定結算後____天內甲方支付完畢。
5、乙方以人民幣____工程保脩金,待保修期滿後十天內結清。
6、本工程專案的增減約定
7、工程所發生的在預算專案之外的工程專案,均需雙方商定並辦理籤認確定手續,才能進行結算。甲方確定不做的專案不能結算。
第六條裝修工期
1、乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工_______小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方一天_______的違約金。
2、若甲方增加工程內容,按新增加工程量順延工期。
第七條裝修工程及驗收風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,並支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,並由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準,本工程保修期_______。
2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方在徵得甲方同意後可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗,複驗合格,甲方應承擔複驗費用,由此造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
3、工程竣工後,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知_______天內組織驗收,驗收合格後辦理驗收、移交手續。
第八條工程監理監理工程師的姓名_________________;單位_________________;聯絡方式_________________;監理工程師的職責________________________。
第九條其他事項
1、開工前,甲方全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱,陳__等甲方要採取保護措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及裝置(此費用不計入合同價款中),並說明使用注意事項。
2、如須拆改建原建築結構,建築外觀或裝置管線,甲方負責到有關部門辦理相關審批手續。未經甲方同意及有關部門批准,乙方不得擅自拆改原建築結構及裝置管線。
3、甲方要配合乙方協調有關部門做好保衛、消防等工作,並承擔相應費用。
4、乙方嚴格執行施工規範,安全操作規程,防火安全規定,環境保護規定,嚴格按照圖紙或說明進行施工,並做好各項質量檢查;乙方根據施工現場如需對圖紙進行改動,在未影響整體效果的情況下,乙方可以不向甲方彙報,否則乙方需徵得甲方同意後改變施工方案
5、乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對施工現場管理的規定,做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由於施工帶來的擾民及周圍單位(住戶)的關係。
6、工程竣工未移交甲方之前,乙方負責對施工現場的設施和工程成品進行保護。
第十條質量保修風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低於法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移佔有之日起算。
1、本工程保修期限為________年,自工程竣工驗收合格起算。
2、在保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯絡。乙方在接到甲方維修通知後小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯絡電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用並加收_______%的勞務費。乙方保修聯絡電話:_______________;乙方保修聯絡人:_______________。風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,並在合同中規定相應的懲罰辦法,透過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
第十一條違約責任
1、乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工2小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方一天500的違約金。
2、若甲方增加工程內容,按新增加工程量順延工期。
3、若因違反施工規範,安全操作規程,防火法規、環保規定和雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。
4、因一方原因,合同無法履行或繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止手續,並賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續,擅自停止履約,違約方應承擔違約金,並賠償對方由此造成的經濟損失。(違約金按合同金額的10%支付,設計費按每平方米50元建築面積支付)。
第十二條爭議的解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或向市室內裝飾行業協會投訴,請求解決。
2、當事人不願透過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向_________________仲裁委員會申請仲裁;或向_________________人民法院提起訴訟。
第十三條合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字後生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執_____份。甲方(簽章):委託代理人:聯絡電話:________年____月____日乙方(簽章):法定代表人:聯絡電話:________年____月____日附件:
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預算書(經甲乙方共同簽字確認)共_____頁
3、甲方提供裝飾裝修材料明細表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細表
5、其他:本合同共_____頁(附件)________________________________工程裝修預算書序號專案名稱單位數量合計材料及共計說明(包括備註)
發包方(簽字)____________
________年____月____日
承包方(簽字)____________
________年____月____日
裝修施工合同14
租房合同|勞動合同|租賃合同|勞務合同|用工合同|購銷合同|裝修合同
(1) 建設單位:
(2) 承包單位:
(3) 設計單位:
(4) 監理單位:
(5)甲方代表:指由建設單位委派的全面負責監督本工程合同實施的代表人。本工程的甲方代表為 。甲方代表有權做出履行本合同規定的決定。有權為此簽署證書和釋出通知。
(6)總監理工程師:指由監理單位委派的總監理工程師,在授權範圍內,全面負責委託協理合同的履行、主持專案監理機構工作的監理工程師,建設單位應以書面形式通知承包單位、本合同監理工程師、監理內容、監理許可權等。
(7)專案經理:指由承包單位委派的全面負責本了程實施的代表人,本工程的專案經理為 。專案經理應代表承包單位全面處理本合同的一切事宜。
(8)工程:指列入本合同必須完成的全部工程。
(9)主體工程:
a、土地平整工程;
b、農田水利工程;
c、田間道路工程。
(10)臨時設施:承包單位為完成本工程施工及竣工驗收前維護所需設定的全部設施。
(11)施工圖紙:指設計單位在技施設計階段應提供的圖紙,包括經監理單位簽署的設計修改通知和補充圖紙。
(12)合同價格:指合同中寫明的為完成合同規定的各項工作應付承包單位的。
(13)書面形式:指任何手寫、列印。印刷的合同書、信件和資料電文(包括電報、電傳,傳真、電子資料交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
(14)不可抗力:指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
(15)小時或天:本合同中規定按小時計算時間的,從事件有效開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或都其他法定節假日,以節假日次日為時限的最後一天,但竣工日期除外,時限的最後一天的截止時間為當日24小時。
第2條 承包方式
(1)以 方式結算支付。承包單位應嚴格按照施工設計圖進行施工,由於設計修改而引起的工程量增減,按本合同條款第11條規定執行。
(2)承包方式:
第3條 甲方代表
(1)在履行全合同過程中,甲方代表有權做出履行本合同規定的決定,有權為此簽署證書和釋出通知,對此,承包單位不應拒絕。但因甲方代表前述指令錯誤給承包單位造成的直接損失,承包單位有權提出索賠和工期順延。
(2)甲方代表有權對監理單位所做出的有關工程是質量和計量工作進行經常性的檢查和監督。監理單位未能否定的不符合本合同規定的如工程質量、工程材料質量、工程計量、工程變更等,甲方代表在事後仍有權予以否定,直至釋出停工、返工通知以及拒絕確認工程計量。
第4條 轉包與分包
承包單位不得將本合同轉讓,不得將主體工程整體轉包,承包單位也不得將建設單位指定的不能分包的專案分包出去。非主體工程如要分包,則承包單價必須提供分包單位承包能力為證明,事先徵得建設單位與監理單位的同意,且分包單位必須具有法人地位。
第5條 合同的範圍
本合同包括:
除本合同另有規定外,本合同包括承建工程的施工和竣工驗收前維護,其中包括為完成本合同工程所需的一切手段與臨時設施。
第6條 合同檔案及解釋順序
1、合同檔案應能相互解釋,,互為說明。組成本合同的檔案及優先順序如下:
(1) 協議書
(2) 中標通知書
(3) 投標書及其附件
(4) 合同條款
(5) 施工招標檔案
(6) 標準、規範及有關技術檔案
合同編號:
發包人(甲方):
委託代理人(姓名): 民族:
住所: 身份證號:
聯絡電話: 手機號碼:
承包人(乙方):
營業執照號碼:
經營場所:
法定代表人: 聯絡電話:
委託代理人: 聯絡電話:
規範服務達標證號:
本工程設計師: 聯絡電話:
施工隊負責人: 聯絡電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規之規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方在平等、自願、公平、誠信、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守。
第一條工程概況
1.1施工地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1.4工程內容:(見報價單和圖紙)
1.5工程承包方式:經雙方商定,採取下列第種方式:
(1)承包人包工、包全部材料(見附件二)。
(2)承包人包工、包部分材料,發包人提供其餘部分材料(見附件一、二)。
(3)承包人包清工、發包人提供全部材料(見附件一)。
1.6工程期限日(以實際工作日計算):
開工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
1.7工程造價和報價單
(1)工程造價為 (人民幣)(金額大寫)¥:
(2)雙方約定,如變更施工內容、變更材料,變更部分的工程款按實際發生另計。
(3)工程報價(見附件三)。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,發包人應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯絡方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙和室內環境質量
3.1雙方提供的施工圖紙和室內環境質量指標必須符合國家有關規定的要求。3.2雙方應當對施工圖紙和室內環境質量指標予以確認。
3.3雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自複製或轉讓給第三方,也不得用於本合同以外的專案。
第四條發包人義務
4.1開工三日前要為承包人人場施工創造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、.電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4.4應書面告知乙方施工人員有關規定,以便乙方施工人員遵守物業管理部門的各項規章制度。
4.5負責協調承包人施工人員與鄰居之間的關係。
4.6負責垃圾外運輸及處理。
4.7不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連線陽臺門窗的牆體。
(3)在室內鋪貼一釐米以上的石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等其它管道設施。
(5)強令承包人違章作業施工的其他行為。
4.8凡必須涉及4.6款所列內容的,發包人應向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全適用性進行審定並出具書面證明,再由房屋管理部門批准。
4.9施工期間發包人仍需部分使用該居室的,發包人則應負責配合承包人做好保衛及消防工作。
4.10參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條承包人義務
5.1施工中嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規程、防火規定、安全保質、按期完成本合同約定的工作內容。
5.2嚴格執行建設行政主管部門的工程內容:
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建築主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及汙染環境。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由承包人承擔修理和損失賠償的責任。
(4)負責工程成品、裝置和居民留存傢俱陳設的保護。
(5)保證居室內上、下水管暢通和衛生間的清潔。
(6)保證施工現場的整潔,每日完工後清掃施工現場。
(7)負責將裝修垃圾裝袋並及時清運到物業指定位置。
5.3發包人為少數民族的,承包人在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條材料供應
6.1發包人提供的材料:
(1)發包人負責採購供應的材料、裝置,應是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,發包、承包雙方應辦理交接手續,承包人發現發包人提供的材料、裝置有質量問題或規格差異、應及時向發包人提出,發包人仍表示使用的,由此造成工程質量問題影響裝飾設計效果,責任由發包人承擔。發包人供應的材料按時抵達現場後,由承包人負責保管,由於保管不當造成的損失,由承包人負責賠償。
(2)發包人採購供應的裝飾材料、裝置,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經發包人同意,承包人不得挪作他用。如承包人違反此規定,應按挪用材料、裝置價款的雙倍賠償給發包人。
6.2承包人提供的材料
承包人供應的材料、裝置,應提前通知發包人到現場驗收,雙方就裝置質量、環保標準共同驗收,由發包人確認備案o
6.3雙方所提供的建築裝飾材料,必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局釋出的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》並出具具有法律效力的裝飾材料合格證書和檢測報告。
第七條質量標準
7.1本工程施工質量執行dbj08—62—97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31—t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和建設行政主管部門及行業所制定的其它地方標準、質量評定驗收標準,以及施工圖紙、做法說明設計變更檔案。
7.2裝修室內環境汙染控制方面,應嚴格按照《民用建築工程室內環境汙染控制規範》(gb50325---XX)的標準執行。
第八條工程驗收
8.1雙方約定在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收;
(4)雙方約定的其他事項。
8.2工程完工後,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到竣工通知單後三日內組織驗收。驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署驗收單。
8.3雙方未辦理驗收手續,發包人不得人住,如發包人擅自人住視驗收合格,由此造成的損失由發包人承擔。
8.4竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題並經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)後,可視為驗收。
8.5本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年。
第九條工程款支付方式
9.1合同簽字生效後,發包人按下列表格中的約定時間向承包人支付工程款,付款比例由雙方協商確定。
工程款付款時間表
付款時間 付款比例 金額
合同簽訂後開工前三天 元
工期過半油漆工進場 元
竣工驗收驗收合格當天 元
增加工程專案簽訂工程專案變更單時 元
9.2雙方款項往來均應出具收據,施工結束乙方應開具統一發票交發包人。
9.3工程結算(見附件五)。
第十條合同的變更和解除
10.1工程專案如需變更,需提前與對方聯絡。經雙方協商一致後,簽署工程專案變更單,同時調整相關工程費用及工期(見附件四)。甲方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,並承擔全部處理費用。
10.2合同簽訂後施工前,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,經雙方同意辦理法律手續,訂立終止合同協議,並由過錯方按合同總價
款%支付違約金,解除本合同。
第十一條違約責任
11.1對以下原因造成的竣工日期延誤,經發包人確認,工期應當順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其它情況。
11.2對以下原因造成的竣工日期的延誤,工期應當順延,每誤工一天,甲方應向乙方支付合同價款2‰違約金。
(1)發包人未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)發包人未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因發包人責任造成工期延誤的其它情況。
11.3因承包人責任不能按期完工的,工期不順延,因承包人原因造成工程質量存在問題返工費由承包人承擔,工期不順延,並向發包人支付合同價款的2‰違約金。
第十二條爭議解決方式
12.1凡因履行本合同所發生的與本合同有關的一切爭議,雙方應協商解決,也可向建設行政主管部門、工商行政主管部門申請調解。
12.2協商、調解不成的,雙方選擇按下列第種方式處理。
(1)將爭議提交仲裁委員會,請求按照其仲裁規定進行仲裁。
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同經發包人、承包人雙方簽字(蓋章)後生效。
13.2工程開工前,發包人應將房屋外門鑰匙把交承包人施工保管,工程竣工驗收時,發包人負責提供新鎖把,由承包人當場安裝交付使用。
13.3本合同簽訂後,工程不得轉包。
13.4本合同一式份,發包人、承包人雙方各執一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。凡在家居裝飾有形市場簽訂的合同,本合同應一式三份,發包人、承包人雙方及市場有關部門各執一份。
13.5雙方可書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由承包人承擔的責任的,仍以本合同為準。
13.6因不可歸責於雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協商解決。
第十四條其他約定
1、
2、
3、
4、
5、
第十五條合同附件
合同附件為合同的組成部分,具有同等的法律效力。合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署時間,附件內容如下:
l、附件一:發包人提供材料、裝置明細表
2、附件二:承包人提供材料、裝置明細表
3、附件三:工程報價單
4、附件四:工程質量驗收單
5、附件五:工程專案變更單
6、附件六:工程結算單
7、附件七:工程報修單
發包人(蓋章): 承包人(蓋章):
法定代表人:
委託代理人:
年 月 日 年 月 日
發包人提供材料、裝置明細表
序號 材料或裝置名稱、品牌規格 型號 質量等級單位 數量 供應時間 送達地點 備註
發包人代表: 承包人代表:
年 月 日
附件二:
發包人提供材料、裝置明細表
序號 材料或裝置名稱、品牌規格 型號 質量等級 單位 數量 供應時間 送達地點 備註
發包人代表: 承包人代表:
年 月 日
附件三:
工程報價單
序號 專案 數量 單位 單價 合計 附:工藝做法用料說明
發包人代表: 承包人代表:
年 月 日
附件四:
工程質量驗收單
日期 檢驗專案 名稱 檢驗結果 檢驗簽字
合格 不合格補驗
甲方代表:(簽字) 乙方代表:(簽字)
年 月 日
附件五:
工程專案變更單
甲方:
乙方:
變更內容原設計新設計增減費用(+-)
詳細說明:
甲方代表:(簽字) 乙方代表:(簽字)
年 月 日
備註:(1)若變更內容過多請另附說明;
(2)增加專案金額、減少專案金額後,應將實付金額在簽署變更單時將價款一次付清。
附件六:
工程專案變更單
甲方:
乙方:
序號 專案 金額 備註
1工程合同總價 元
2變更增加專案 元
3變更減少專案 元
4工程結算總額 元
5甲方已付金額 元
6甲方結算應付金額 元
甲方代表:(簽字) 乙方代表:(簽字)
年 月 日
附件七:
工程保修單
甲方:
乙方:
公司名稱聯絡電話
使用者名稱稱登記編號
裝修房屋地址 聯絡電話
施工單位負責人 施工負責人
專案施工日期 竣工驗收日期
保修期限年月日至年月日
發包人代表:(簽字蓋章) 承包人代表:(簽字蓋章)
年 月 日
備註:
(1)凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收之日計算,保修期為貳年。
(2)保修期內由於承包人施工不當造成質量問題,承包人無條件地進行維修。
(3)保修期內由於承包人使用不當造成損壞,直至不能正常使用,由發包人自行負責。
(4)本保修單需發包人、承包人雙方簽字。
裝修施工合同15
發包方(簡稱甲方):_____
承包方(簡稱乙方):_____
根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部(199
7)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2、裝飾施工地點:__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:____元,大寫(人民幣):_____
其中:
材料費:______,人工費:______
管理費:______,設計費:______
垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____
其他費用:______
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。
二、關於材料供__________的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、裝置表》。本工程甲方負責採購供__________的材料、裝置,__________為符合設計要求的合格產品,並__________按時供__________到現場,乙方__________辦理驗收手續。如甲方供__________的材料、裝置發生質量問題或規格差異,乙方__________及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方採購的裝飾材料、裝置,均__________用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,__________按挪用材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,__________禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、裝置系偽劣商品,__________按材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行DB08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡,在簽訂《工程專案變更單》(詳見附件見)後,方能進行該專案的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方__________予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方__________按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗收,甲方__________自接到通知____日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如透過竣工驗收,甲方__________承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關於工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均__________出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1、甲方工作:
(1)甲方__________在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,並向乙方進行現場交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的傢俱、陳_____等__________採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相__________審批手續,並承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方__________予認可。如更換人員,乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用裝置管線。
七、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文字和施工企業開具的統一發票,可向____省建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願透過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,__________經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,__________按合同總價款5%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十
一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日