搭建施工合同範本（精選7篇）
搭建施工合同範本（精選7篇）
隨著法律觀念的日漸普及，合同的使用頻率呈上升趨勢，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎？下面是小編幫大家整理的搭建施工合同範本（精選7篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
搭建施工合同1
甲方：_________
地址：_________
乙方：_________
地址：_________
甲方將於______年______月______日在釣魚國賓館，舉行“20______年度中國五金行業十大評選頒獎晚會—20______年中國五金品牌風尚盛典啟動儀式”，現委託乙方完成舞臺及AV搭建等相關承攬工作。經雙方協商一致，簽定以下承攬合同。
一、施工內容：
1、乙方負責活動舞臺、AV裝置搭建及其它承攬工作和管理（具體承攬專案見附件一：報價單）；
2、乙方包工包料，乙方必須依照合同規定選用原材料，並接受甲方檢驗。如乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，甲方有權要求重做、修理。
二、質量要求、技術標準：
符合甲方認可的設計效果圖的標準。
三、乙方完成工作的期限、對質量負責的條件期限：
乙方應於20______年______月______日下午17：00前進入活動現場開始搭建，並於20______年______月22：00時前完成上述現場的佈置和安裝除錯工作並經甲方驗收合格，正式活動和表演期間，乙方現場裝置操作人員應按甲方要求處理好上述現揚搭建的舞臺效果，並確保會議和活動的順利進行。
四、技術資料、圖紙提供辦法：
1、由甲方提供設計方案，甲方應在月日前將確認後的設計圖交至乙方；
2、乙方應依技術規範和甲方要求的質量，按期完工。如甲方發現乙方的工作存在質量問題時，乙方應在甲方通知當日內採取有效措施糾正。
五、驗收標準和期限：
1、驗收標準：按照合同及附件的規定作為驗收標準；
2、驗收期限：月22：00點，在活動現場驗收。
六、安裝及撤場：
甲方的活動現場為材料運至甲方指定的上述地點。
七、預付款和結算的方法、期限、押金：
1、合同總價款為人民幣_________（含稅金），所有報價具體專案詳見合同附件一。
2、合同簽訂當個工作日內甲方應向乙方支付預付款_________專案結束後，經甲方驗收合格，甲方應在活動當日內向乙方支付剩餘尾款8000元。
3、如果在活動結束後場地方產生扣款專案，由甲方負責以現金形式承擔扣款費用。
八、違約責任：
1、甲方的違約責任
（1）甲方無法定與約定的原因在乙方進場搭建前單方提前解除合同，向乙方償付合同總價款的的違約金；如乙方已經開始進場搭建甲方單方提前解除合同，甲方應向乙方償付合同總價款的100%的違約金。
（2）甲方超過合同規定日期付款，每逾期一日按逾期付款金額的1%償付違約金；
（3）如甲方未按時向乙方支付預付款項，乙方有權單方終止本合同合作。乙方不屬於違約。
2、乙方的違約責任：
乙方未經甲方同意而變更、解除合同或乙方不能按本合同規定按時按質完成承攬工作，甲方有權扣除相應專案的合同款項，並要求乙方支付相當於合同金額50%的違約金。
九、解決合同糾紛的方式：
協商解決；協商不成，由甲方或乙方住所地的法院管轄。
十、雙方約定的`其它條款
1、合同依《中華人民共和國合同法》訂立；
2、違約金、賠償金的支付期限自守約方通知之日起10日內；
3、乙方應按職責負責承攬工作中的安全措施和承攬工作人員的管理，遵守和執行安全、文明承攬工作規定；
4、乙方在交付合同規定的定作物或工作並經甲方驗收合格前，應對一切風險承擔責任。
十一、附則
1、本合同未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充合同，補充合同與合同不一致的，以補充合同為準。
2、本合同自雙方簽字和/或蓋章之日起生效。
甲方：__________________
乙方：__________________
簽訂時間：20______年______月______日
搭建施工合同2
甲方:_________________（以下簡稱甲方）
乙方:_________________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規規定，遵守平等、自願、公平和誠實信用原則，雙方就舞臺施工搭建工程的有關事項協商達成一致，簽訂本合同。
一．甲方委託乙方設計製作舞臺搭建（詳見圖紙）：
1.1、舞臺地址：__________________________________
1.2、舞臺面積：長：______米,寬：______米,面積：______平米;
1.3、合同價款：金額（大寫）____________元整（人民幣￥____________元）
1.4、工程內容：舞臺的焊接、木地板鋪設、第一層地毯裝飾。
1.5、該價款包括設計費、製作費、材料費、施工管理費、電費、水費、運輸費、裝卸費、人工費、保險費、稅費等乙方完成本合同約定工作所需的一切費用，除此之外，甲方無須再向乙方支付其它任何費用。
二．工程費用支付、方式：
2.1、合同簽訂生效後，甲方即支付乙方80%的工程費用，即人民幣（大寫）____________元（人民幣￥____________元）
2.2、舞臺完成驗收後，
方工程款的20%，即人民（大寫）____________元（人民幣￥______元）
2.3、付款方式：現金、銀行匯款。
三．合同工期
3.1、開工日期______年______月______日
3.2、竣工日期______年______月______日
四．質量要求、責任：
4.1、日完成舞臺的全部製作、安裝。
4.2、乙方必須嚴格按照甲方質量要求進行裝修、裝飾。
五．驗收：
5.1、驗收標準：以雙方確認的效果圖為準。
5.2、甲方根據合同規定的質量要求以及效果圖進行驗收。
5.3、驗收發現尚需整改部分，甲乙雙方分清責任後，經協商予以整改，直至達到雙方約定的要求；其所發生的一切費用由責任方承擔。
六．違約責任：
（一）甲方責任:
1.1、甲方須按時支付工程款,否則乙方有權隨時停止工程,所產生的一切後果由甲方自行承擔,乙方不負任何責任。
1.2、如甲方在製作過程中毀約,乙方不予退還預付款。
1.3、甲方應承擔消防協議的簽署。
1.4、甲方應承擔舞臺的電費。
（二）乙方責任:
2.1、乙方必須按照設計圖紙進行製作、安裝，不得擅自更改設計。
2.2、乙方必須在規定時間完成舞臺的搭建工作,否則應承擔相應的責任。
2.3、乙方負責搭設的舞臺必須安全可靠,但由於非乙方原因或人力不可抗拒的原因導致甲方的。損失,乙方不負責賠償;在甲方未付清工程餘額之前,一切貨物所有權仍屬乙方所有。
2.4、乙方的施工和使用的材料必須符合消防安全規定。
2.5、乙方在施工期間嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
2.6、乙方負責施工現場及其施工人員的安全，由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故及其它責任事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
七．其他：
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同未盡事宜由雙方協商解決；達成補充協議的，補充協議與本合同具有同等法律效力，協商不成引起訴訟的，由甲方住所地法院行使管轄權。本合同一式二份，傳真件有效,雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲方簽字：______
乙方簽字：______
日期：20______年______月______日
搭建施工合同3
甲方：____________
乙方：____________
經甲、乙雙方友好協商，並根據《中華人民共和國民法典》及相關規定，簽定本次活動演
出器材租賃及製作安裝合同，具體條款如下：____________
一、
演出專案：____________
演出地點：____________
演出日期：____________
二、租賃裝置的名稱，型號，規格及數量
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
三、演出器材租賃及安裝總造價：____________
人民幣（大寫）：____________
四、付款方式：____________裝置進場時_______年_______月_______日，甲方應支付合同總金額的_______%給乙方，即，整個演出完畢後，甲方在_______個工作日內把餘款結清。乙方應在約定的付款前將相應數額髮票提交給甲方。
五、甲方保證乙方的正常施工時間，即從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日。
六、甲方提前告知乙方施工場地的具體要求，為保證施工場地的完好，雙方應一致確定安全的施工方式。必要時，乙方應提供地毯、木工板及其它材料來保護場地設施。
七、乙方須提前與甲方確認實施方案，並根據場地情況、舞臺設計提供給甲方專業建議和意見，若因乙方末在活動前進行提前告知，導致活動中造成安全事故、場地損壞等問題須由乙方承擔相關責任和經濟損失。
八、甲方須提供專人，與主辦方就現場供電、場地佔用等具體情況進行溝通，以配合乙方正常的施工進度。乙方進場後，若甲方臨時改變施工地點、變更施工方式或增加裝置數量，甲方應與乙方溝通，並作出相應補償給乙方。
九、乙方裝置進場後，由乙方負責裝置保管工作及辦理撤場後的場地出門手續。
十、本次活動的總用電量不低於_____kw，甲方必須協調將總電源提供至舞臺米內區域。
十一、活動演出器材的安裝搭建由乙方全權負責。在乙方施工過程中乙方須確保施工人員正確安全施工，現場因施工問題或演出過程中，因乙方搭建的裝置造成包括工作人員、演員、施工人員、觀眾等人身傷害等問題，相關責任和後果由乙方自行全權負責。
十二、乙方技術人員及裝置操作人員應提前到位，對演出器材進行全面的檢驗、除錯，以確保器材裝置能正常使用，保證演出的順利完成。同時，乙方應安排工作人員全程為甲方提供技術支援及服務，確保演出器材在演出過程中正常執行。
十三、活動執行現場乙方工作人員需全力配合甲方工作作業時間及作業要求，若因乙方施工進度（除人力不可抗拒的問題）造成活動不能按時交臺、彩排、活動不能按時如期舉行，相關後果由乙方全權承擔。
十四、違約責任：____________
1、合同一方因違約或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失必須支付合同總價的20%作為違約金。
2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
3、如甲方末按合同約定的時間和方式將演出器材租賃款支付乙方，乙方有權終止合同，所有責任均由甲方承擔。如甲方拖延時間付款，將按合同總價的每天5%付給乙方滯納金，直到餘款結清為止。
4、若乙方提供的租賃器材不符合甲方要求或因乙方未能按期提供租賃器材，或因乙方提供的租賃器材嚴重影響甲方活動進行的，甲方有權終止合同，所有責任由乙方承擔並支付甲方5%的違約金。
十五、合同爭議的解決方式：____________在人民法院起訴。
十六、其他具體規定：____________不可抗拒的原因（如地震、水災、火災等）或由於並非當事人的過錯或無法防止的外因造成的經濟損失，由雙方協商解決。
十七、附則
1、合同由甲、乙雙方直接簽訂，合同一式份，甲、乙雙方各執份，本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後生效。
2、合同附件與合同正本具有同等法律效力。
3、合同未盡事宜由雙方協商解決。
甲方：____________乙方：____________
代表人：____________代表人：____________
蓋章：____________蓋章：____________
搭建施工合同4
甲方：____________
乙方：____________
㈠腳手架搭建專案名稱：____________，腳手架的總價____________。
㈡所搭建腳手架均需按甲方的要求按時安裝到位(特殊情況協調處理)，並且按照國家標準做好防護工作，若被有關部門查處，由乙方承擔全部責任。在整個施工過程中，發生如因腳手架安裝問題引起安全問題及乙方原因造成人員傷害，財產損失(含甲方及第三方)等一切責任由乙方承擔，且相關經濟責任甲方有權從應付的貨款或製作費中扣除，但不以此為限，給甲方造成損失的，乙方應給予全額賠償。
㈢腳手架由乙方提供，乙方作為安裝方有責任承擔起施工現場的消防、安全、垃圾處理等工作，嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定。甲方施工期間若由因乙方搭建腳手架質量問題所造成甲方安全和質量問題所產生損失費用由乙方全額承擔。
㈣甲方在腳手架進場前替乙方墊付給腳手架出租站元(大寫：)押金，腳手架拆除完畢後甲方在3個工作日內付清總價剩餘款項(扣除腳手架出租站出租費用)給乙方。
㈤搭設腳手架工期自簽訂日期起(含簽訂日期)為日。拆除時間為日(以甲方通知日期為準)，若乙方因搭設和拆除工期延緩造成甲方一切損失全由乙方承擔。(搭建、拆除、運輸費用由乙方自行承擔。)
㈥本合同雙方簽字蓋章後即日生效，有效期年月日，本合同未盡事宜，雙方協商解決，若需要可以簽訂附件，附件與本合同具有同等法律效力，本合同一式四份，雙方各執2份。
㈦甲乙雙方在履行或解釋本合同過程中發生爭執的，先協商解決，解決不成則提交向南京市白下區人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
搭建施工合同5
甲方：____________
乙方：____________
依照《中華人民共和國合同法》有關法律、法規遵循、平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就本工程專案協商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____________
2、工程地點：____________
一、本工程為樓宇四周圍牆首層至天面，但東、西、北面三週已經有現成建設排柵。乙方把原有排柵全部按甲方施工隊【外牆施工、空調施工、電梯施工、廣告施工等】要求及時修整好和搭回樓宇南面1軸全面排柵移夠甲方使用。
二、經雙方協商。本工程定價大包乾為人民幣20萬元（大寫貳拾萬元整）簽定本協議次日甲方預付工程款30%《合計人民幣陸萬元整》，搭設好樓宇南面1軸全面排柵移夠甲方使用再付工程款40%《合計人民幣捌萬元整》，餘下保修維護工程完工待拆當天再支付20%《合計人民幣肆萬元整》，餘款10%《合計人民幣貳萬元整》待拆完排柵一次付清。
三、乙方必須按國家建築安全規定及勞動法規組織施工，在搭建排柵或排柵修整期間施工的一切安全責任由乙方負責，乙方施工的安全責任與甲方無關。但乙方必須保證安裝搭建的排柵安全質量符合施工使用安全標準，甲方的施工隊使用排柵前無質量問題，若使用期間有質量問題由乙方承擔。但若甲方施工隊在使用期間擅自改動乙方排柵位置或施工隊自身安全防範出漏造成外牆排柵發生任何一切事故與乙方無關。
四、甲方在使用排柵期間因工程施工需要區域性調整排柵間距甲方在現場決定單價及支付現款移位的，乙方必須及時配合施工調整。
五、使用時間由簽約日起為期160天，（不含春節________年____月____日至____月____日期間）超期每月按每平方米叄元計算給乙方。否則乙方有權將排柵架拆除運走，所有的排柵材料屬乙方，並且有權中途調配，任何單位無權阻止。
六、本合同一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，均具同等法律效力，自雙方簽約後即生效，待工程付清後自動實效。
七、發現如有未盡事宜按相關建築法律法規解決。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
搭建施工合同6
搭建單位(甲方)：_________
承建單位(乙方)：_________
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規精神，甲、乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商一致同意簽訂合同。
一、甲方權責如下：
1、甲方與乙方訂立合同之日起預付訂金人民幣金額：壹拾萬元正。(￥100000元)
2、甲方負責材料的採購和驗收，乙方包工不包料搭建廠房，按工程進度付款。(按乙方提供圖紙施工)
3、甲方幫助乙方提供工人住宿方便(伙食費用按實際開支收取)。
4、甲方要求乙方工程完工日期20______年12月31日前完工交付使用，如乙方不按期完工，甲方有權要求乙方賠償延誤使用和生產的經濟損失。
二、乙方權責如下：
1、乙方在施工過程中負全部安全責任，甲方不負任何相關責任。
2、乙方應按來樣圖紙設計製作安裝，如有不實情況甲方有權減少付款工程金額並要求乙方重新搭建達到標準為止。
3、乙方要求施工工人尊重本廠員工生活制度，不得在廠區內大聲喧譁、賭博、鬧事，亂丟菸頭等，保持生產作業區和生活區的安全、衛生、整潔。
4、乙方按雙方合同訂立的時間20______年12月31日前完工交付使用。
三、搭建專案及單價：
1、弧形屋頂廠房，按雙方確認圖紙施工，如施工過程中有改動，則按改動完工後實際數量結算，單價不變。
2、數量約20______平方米，單價425平元/平方，按完工後實際投影面積*單價結算。
四、付款方式：
1、經雙方商定，甲方按下表約定付款：
2、安裝完畢後，甲方在未付清款項前，本鋼結構搭建專案所有權歸乙方所有。
3、甲方不按期付款，逾期30天乙方有權拆所除搭建專案且所有費用由甲方支付，並按每逾期1天按合同總額的3%一天罰款進行罰款，賠償乙方的所有損失。
五、安裝佈置及辦理驗收手續：
1、製作安裝工期：合同簽訂後乙方收到預付款後，乙方即進場安裝製作，並且甲方向乙方交付可搭建場地及電到位起第二個工作日內製作安裝;如遇雨天、自然災害或甲方因素造成乙方不能正常施工，則應按相應工作日補回相應施工期。
2、安裝完工當天，甲方應派一名相關負責人協同乙方負責人辦理相關驗收手續及核對工程數量，如超過3個工作日甲方未派相關負責人驗收及核對工程量，乙方則視為甲方預設乙方搭建專案施工合格並按乙方開出的工程量進行結算。
3、餘數壹拾萬元作質量保證金，半年後正常使用無誤後付清。
六、工程質量標準及保修條件：
1、乙方必須承擔在鋼結構施工所發生的安全責任(非乙方造成除外);乙方搭建施工的專案應具有一定抗外界損壞的能力，主體工程質量保修期為半年，在保修期內出現質量問題總是由乙方免費維修，非乙方的原因則另行議價。
2、鋼結構搭建專案屬乙方質量問題造成損壞由乙方負責;受自然災害、不可抗力、人為造成的損壞，乙方不承擔任何相關責任。
七、其他：
1、本合同未盡事宜由雙方本著友好合作精神協商的簽訂補充，補充協議與本合同有同等法律效力。
2、本合同經雙方簽訂之日起生效，本合同在履行中如發生爭議，雙方協商解決，協商不成時，提交乙方所在地法院訴訟解決。
3、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
搭建施工合同7
甲方：_________(以下簡稱甲方)
乙方：_________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經商討達成如下協議：
1、甲方因需搭建廠房(鋼架房)，所以以每平方米捌拾元整的單價，承包給乙方搭建，材料由角鐵、圓管、鋼筋等組成，一切材料由乙方提供。
2、鋼材規格：甲方要求乙方使用六號圓管，厚度2.3毫米，角鐵4×4國標，每支重8公斤，鋼瓦厚度0.326毫米，鋼筋0.8錢材。
3、鋼材拉到工地，甲方預付乙方30%，蓋瓦時再付30%，餘款驗收後結算。
4、工作質量和人生安全：如鋼材規格，工作態度等達不到甲方所需要求，甲方可讓乙方停止施工，另換其他建造商搭建，如乙方出現安全事故由乙方自負，一切後果與甲方無關。廠房要按甲方要求搭建，建好後乙方有責任包質量三年。如漏水，廠房倒塌等造成人員傷亡，機械受損造成甲方無法生產，全部責任由乙方承擔，賠償。(注：除天災人禍或特大雪造成大家鋼棚全部倒塌，對乙方無責任。
5、乙方從施工開始除特殊情況外，不能請假、停工，完工後經甲方驗收合格後結算。
6、本合同一式兩份，雙方簽字後生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日