買賣房屋合同
買賣房屋合同
在當今不斷髮展的世界，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的買賣房屋合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
買賣房屋合同1
房屋預定買賣協議書
房屋預定買賣協議書
立協議書人買方______________（以下簡稱甲方）、賣方______________（以下簡稱乙方），茲為房屋預定買賣事宜，雙方協議訂立本協議，各條款如下：
第一條 房屋基地坐落：______________等_________號土地上，_________形式_________樓房屋約_________平方米（含陽臺、公共設施在內，以土地局核定的圖樣為準），精確面積以當地政府機關丈量結果為依據。
第二條 本約房屋預定買賣金額人民幣______________圓整（包括房屋造價以及施工用料說明所列各項在內）。
第三條 付款辦法
（一）自備款人民幣______________元整。
第一期簽約金：人民幣______________元整，於簽約時交付（包括訂金在內，不另立據）。
第二期款：人民幣______________元整，於開工時交付。
第三期款：人民幣______________元整，於地下層基礎結構完成時交付。
第四期款：人民幣______________元整，於第壹樓結構完成時交付。
第五期款：人民幣______________元整，於第貳樓結構完成時交付。
第六期款：人民幣______________元整，於第叄樓結構完成時交付。
第七期款：人民幣______________元整，於第肆樓結構完成時交付。
（二）貸款人民幣______________元整，如無需貸款的，應依下列期限按時交付。
（1）外飾完成時交付人民幣______________元整。
（2）使用許可證時交付人民幣______________元整。
（3）甲方接到乙方通知交屋日期三天內將尾款人民幣______________元整及其他應負擔的各項費用全部付清後乙方應將本約房屋交付予甲方。
第四條 前條第二項如辦理貸款時，應依另立的代辦貸款委託書的約定辦理。
第五條 前條第二項貸款，甲方應自使用許可證領到日起至貸款領到日止支付銀行放款利率計算的利息予乙方。
第六條 本約房屋的施工標準，按建築管理機關核准的建築圖說及本約所附施工說明辦理，不得有 省工減料現象發生，甲方對於內部裝設變更時，須徵得乙方的同意，所需工料費用另行計算。
第七條 乙方應自本工程開工之日起_________工作天內完工，如有逾期，乙方願每逾一日給付甲方人民幣_________元以作逾期罰款金，但如因天災人禍非人力所能抗拒的事故發生，或因甲方變更設計，或甲方延遲交款所致的，不在此限。
第八條 關於樓下空地及樓頂陽臺使用權屬範圍如下
（一）樓下空地除公共通行的樓梯、通道、畸零地、分割地外均屬底層所有人保管使用。
（二）四樓屋頂陽臺除公共設施外，歸頂樓所有人保管使用。
第九條 樓梯、通道、及巷道均系公共通行，任何一層住戶均不得放置影響通行的物品以利通行。
第十條 本約房屋所有權登記所需各項產權憑證由乙方負責提供，於房屋完工時，交由乙方特約的代書統一辦理，登記所需的房屋契稅、監證費、登記費、復丈費、印花稅、代理費等，按通知期限內由甲方負擔並交付予乙方。
第十一條 若因使用道路，政府課徵有關道路的任何費用以及其他臨時稅捐時，均由甲方按所佔的持分土地面積分擔。
第十二條 本約房屋所需繳納的房屋稅，自本工程完工水電接通之日起，其稅單不論開具甲方或乙方名義，皆應歸甲方負擔繳納
第十三條 本約乙方已向土地局領得建造許可證，並依計劃施工，而甲方未及時列為起造人時，乙方已完成部分工程所需契稅，則依法由甲方負擔，但若經列為起造人，甲方不得要求變更起造人名義，以利工程順利進行。
第十四條 本約甲方應付乙方的各期價款應於接到通知書五日內給付現款，倘逾十五日仍未繳付的，即視同自願放棄權利，本約即行作廢，所繳價款俟甲方自行另召新訂戶以一個月為限，逾一個月則乙方可沒收甲方所繳的全部價款，以及已完成的房屋，甲方均無異議。逾期損失計算標準，自逾期繳款日起至另召新訂戶之日止每逾一日以人民幣_________元計算。此外，若甲方以支票支付應付的款項，倘支票全部或一部分不能兌現時，視為違約。
第十五條 本約房屋移交甲方接管後，乙方負責保留一年（門窗、玻璃、水電配件或非因施工不良導致損壞的，不在此限）
第十六條 甲方應憑乙方所給遷入證明及本協議書始得遷入，並取得遷入證明前必須繳清各期款頂、各項稅費以及代書費。
第十七條 本約甲方全權委託乙方代為監造施工， 甲方不得因其他原因中止或片面解除本約，乙方為工程的進行及施工的監造，均應以善良管理人的注意為之，若有本約所未規定事項，雙方應本著公平合理的方式，依照一般工程慣例處理。
第十八條 本約一式兩份，雙方各執一份為憑。
委建人甲方（蓋章）：_________
承建人乙方（蓋章）：_________
住址：_______________________
負責人（簽字）：_____________
身份證統一號碼：_____________
住址：_______________________
身份證統一號碼：_____________
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日
買賣房屋合同2
賣方：_________（以下簡稱甲方）
_________年出生，
住_________，
身份證_________，
買方：_________（以下簡稱乙方）
_________年出生，
住_________，
身份證_________，
買賣雙方依據“誠實信用”的原則，共同資源成立本合同條款如下：
一、標的。
賣方將其所有的_________間上下_________層樓房（房屋）包括（座落：_________，範圍：東_________西_________南_________北_________，）一次性出賣給買方所有，該房屋的佔地範圍土地使用權同時轉讓給買方享有。
二、價款。
該房屋買賣（佔地範圍土地使用權轉讓）成家價款￥_________元（大寫：_________佰拾萬仟元）。
三、交付。
①房款交付。
20xx年xx月xx日買方向賣方交付定金￥ _________元（可抵作房款），20xx年xx月xx日前向賣方交房款￥ _________元，餘下房款￥ _________元，買方於20xx年xx月xx日前向賣方交付。附加條件：若買方未按本合同的約定期限付房款，賣方有權解釋本合同，交款以賣方出具收據手續為準。
②房屋交付。
賣方於20xx年xx月xx日前向買方交付該整個房屋，同時將房屋的產權手續_________交付給買方。
四、變更（過戶）。
買方辦理該房屋過戶手續，賣方應提供有關證明材料，辦理房屋過戶的費用由_________方負責。其中含開發商房產證押金肆萬元整，待房產證辦齊付開發商肆萬元，房產證辦齊辦不齊與賣方無關。
五、其他條款。
①賣方確保在本合同簽訂之前對房屋享有所有權並確保該房屋沒有擔保債券、沒有抵押、查封、拍賣等，債權債務由賣方承擔。
②在本合同簽訂之日前，該房屋的債務及糾紛由賣方承擔，在本合同簽訂之日後該房屋產生的債權債務及糾紛由買方承擔。
六、違約責任。
若有一方違反本合同，違約方向對方支付違約金為總房款額的_________ %，並賠償響應損失。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
買賣房屋合同3
[案情]
原告：顧連群。
被告：杜濤。
1993中7、8月間，原告顧連群與被告杜濤口頭商議，由原告將自己擁有產權的座落於本市閔行區莘莊鎮莘凌路的平房二間（建築面積為151平方米）以58萬元的價格出售給被告。同年8月12日，原、被告出於少繳稅費等原因，在簽訂由房地產交易管理部門印製的《房屋買賣契約》時，將上述房屋的買賣價格議定為人民幣30萬元。該契約還載明：被告向原告預付購房定金15萬元，本契約經房地產交易主管部門批准後，該定金可抵作購房價款。
同年8月23日，原、被告又簽訂了一份《房屋買賣契約》明確莘凌路197號平房二間的買賣價格為58萬元，被告應在1993年8月31日前向原告預付購房款30萬元，原告在收到預付款後2日內交房屋鑰匙給被告，其餘28萬元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明：交至房地產交易主管部門、房屋總價為30萬元的買賣契約只是為了應付辦理房屋產權證過戶之用，不作為雙方買賣房屋的正式契約，無任何法律效力。
1993年8月31日，被告向原告支付了購房款30萬元，原告也將上述房屋交付被告。1994年1月15日，原、被告前往閔行區房產交易所辦理有關房屋買賣過戶手續，雙方按房價為30萬元的買賣契約，繳納了有關產權移轉手續費、契稅、超標費等費用。1994年4月11日，被告又開出了金額為28萬元的轉帳支票一張，用來支付原告剩餘房款，後因存款不足，遭信用社退票。同年5月30日及6月2日，被告又分別支付給原告房款4萬元及8萬元。1994年9月
12日被告領取了上述房屋的《房屋所有權證》並在該處開設了酒家。同年9月30日，被告又開出了二張轉帳支票，金額分別為14。399萬元及2萬元，其中3990元為利息，因支票大寫不規範及過期支票，又遭信用社退票。原告多次向被告催付其餘房款，被告於1994年l1月5日，向原告出具了欠條，言明欠顧連群人民幣16萬元。1995年1月24日，被告又支付給原告3萬元。尚欠的13萬元，原告多次催討未果，逐訴至法院。
原告顧連群訴稱：其為了將平房二間出賣給被告，雙方於1993年8月先後訂立了二份房屋買賣契約，其中12日訂立的契約將房價定為30萬元，23日訂立的契約，將房價定為58萬元。雙方還約定，房價為30萬元的契約只是為了應付辦理房屋產權過戶，不作為雙方正式的房屋買賣契約。後雙方為了少繳稅費，去房產交易所辦理了30萬元房契之交易過戶手續。被告在辦理過戶手續前後，共向原告支付45萬元房款，尚欠的13萬元房款，以種種理由拖欠不討。故請求法院判令被告立即給付13萬元。
被告杜濤辯稱：其為了向原告購房，確與原告訂立二份房屋買賣契約。但雙方去房產交易所辦理房屋買賣過戶手續，是按房價為30萬元的契約申報的，該契約應受到法律保護。而房價為58萬元的房屋買賣契約，未獲有關部門批准，是無效的，現原告已得到45萬元，其中15萬元屬不當得利，應予返還。對於原告之訴訟請求要求駁回。
該案在審理期間，杜濤對其提出的多支付的15萬元房款，應由原告返還之說，明確表示不作反訴請求。
[審判]
一審法院經審理認為：當事人的民事行嗚須符合法律規定，不得損害國家、集體或者第三人的利益。原、被告為達到少繳稅費等目的，惡意串通，故意將雙方談妥的房屋買賣價58萬元，
以30萬元的價格向閔行區房產交易所申報並辦理有關產權過戶手續。現房價為30萬元的房屋買賣契約雖經房產交易所稽核批准，但該契約乃當事人瞞報房價所致，其偷逃國稅的行為損害了國家利益。故該契約當屬無效。然房價為58萬元的契約系雙方當事人真實意思表示，雙方也確實是在按此協議履行，只因被告未付清房款而引發訴訟。鑑於本案的實際情況，本院責令當事人按58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續。對於原告的訴訟請求應予以支援。據此依照《中華人民共和國民法通則》第58條第l款第（4）項、第（7）項、第84條、第l08條之規定，判決被告杜濤給付原告房屋買賣欠款13萬元。案件受理費人民幣4110元，由原、被告各半負擔。被告不服一審判決，提起上訴。上訴理由仍是一審時所持的理由，並認為原審法院判決錯誤，二審法院應予改判，駁回顧連群的訴訟請求。原告則要求維持原判。
二審法院經審理認為：顧連群與杜濤為達到少繳稅費等目的，故意將雙方談妥的房屋買賣價格人民幣58萬元，以人民幣30萬元的價格向閔行區房產交易所申報並辦理房屋產權過戶手續的行為是錯誤的，應予批評教育。一審法院責令雙方當事人按人民幣58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續是正確的。一審法院根據房屋買賣價格人民幣58萬元的契約系雙方當事人的真實意思表示，杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬元，尚欠人民幣13萬元的事實，依法判決杜濤給付顧連群房屋買賣欠款人民幣13萬元是正確的。一審沈院判決認定事實清楚，證據充分，審判程式合法，適用法律正確。杜濤的上訴理由不能成立。並據此依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第l款第（1）項的規定，判決駁回杜濤的上訴，維持原審判決。二審案件受理費人民幣4110元由杜濤負擔。
[評析]
解決本案的關鍵，在於如何看待雙方簽訂的房價為30萬元及58萬元的二份房屋買賣契約的效力。
關於房屋買賣價格為30萬元的買賣契約效力問題。眾所周知，房屋的買賣，當事人須辦理產權過戶手續。雙方之所以簽訂該契約，也正是為了去房產交易部門辦理房屋產權過戶。國家向當事人徵收各種稅費是按房價的一定比率收取的。當事人繳納費用的多少直接與他們申報的交易價格相關。故本案原、被告出於少繳稅費的目的，經合謀故意將早已談妥的58萬元買賣價格，以30萬元向房產交易部門申報並辦理有關手續，其惡意顯而易見。該契約雖經房產交易所稽核，被告也已領取了房屋產權證，但該行為是雙方當事人用合法形式掩蓋非法目的，其性質是瞞報房價，偷逃國稅，嚴重損害了國家利益。根據《中華人民共和國民法通則》的有關規定，惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無效的民事法律行為，從行為開始時就沒有法律約束力。故30萬元房價的房屋買賣契約當屬無效。如何看待房屋買賣價格為58萬元的買賣契約。該契約所確定的58萬元房價，先由雙方口頭談妥，後又以書面形式確立。在契約中除明確房價外，還規定房款的支付期限和交房的辦法。並特別載明雙方交到房產交易部門房價為30萬元的契約不是正式契約，只是為了應付產權過戶之用。可見雙方的房屋交易價為58萬元才是雙方當事人真實意思表示。縱觀被告支付房款的情況，也不難看出當事人是在按58萬元的契約履行，被告對未給付的款額，也向原告出具了欠條。由於被告對13萬元欠款拖欠不付，才引發原告訴訟。由於58萬元房價的買賣契約未經房產交易部門稽核，故該契約尚未生效。法院在審理中發現當事人的錯誤行為除進行批評教育外還應責令當事人按58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續，補繳有關稅費的差價。使當事人少繳稅費的目的不能得逞，國家利益得以維護。
只要正確把握上述二份房屋買賣契約的性質，法院處理案件也就遊刃有餘了。據此，一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬元是正確的，對雙方當事人的錯誤行為，以訴訟費各半負擔予以體現，也是妥當的。故二審法院駁回杜濤的上訴請求，維持原判，是正確的。
買賣房屋合同4
合同說明
一、本合同文字是依據(中華人民共和國合同法)(中華人民共和國房地產管理法)等有關法律法規制定的示範文字，供當事人約定採用。
二、本合同所說的“居間”是指“媒介居間”，即居間人同時接受合同當事人雙方的委託，將有關訂約事項據實報告給各方當事人，媒介居間人的報酬由交易雙方當事人平均負擔的行為。媒介居間人應該是具備經營房地產中介資格的、在我國依法登記註冊的企業法人。本合同的委託人甲，是指具有房屋所有權的房屋出售人委託居間人向自己提供買受人情況的當事人；委託人已，是指欲購房屋的買受人委託居間人向自己提供房屋出賣人以及標的情況的當事人。
三、本合同有關房屋買賣的具體條款，應該由委託人甲乙雙方協商後自主填寫，居間人不得干預(可以提出合理化建議)；居間人的報酬經與委託人雙方協商確定後，由居間人在合同中填寫。
四、從事居間活動的人員，屬第二條中所指具備房地產中介資格的企業法人的工作人員，是依法取得房地產經紀人執業資格證書的人員。
五、委託人與居間人簽訂合同前，對居間人的登記註冊、經營範圍、中介資質等情況有知情權；居間人對委託人或對委託人之代理人的主體資格、委託人提供房源的所有權情況等有充分了解的權利。
六、為體現合同雙方的自願原則，本合同文字中相關條款後都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文字條款的內容進行修改、增補或刪減。( )中選擇內容以劃∨方式選定。合同簽訂生效後，未被修改的文字印刷文字視為雙方同意內容。
七、本合同文字涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。
八、本合同由青島市工商行政管理局與青島市國土資源和房屋管理局共同制定，由青島市工商行政管理局備案。該文字的發放由以上兩個機關共同負責，工本費的收取標準按國家工商行政管理局、國家物價局、財政部“工商(1990)250號”通知執行。本合同文字未經制定單位同意，任何印刷企業不得擅自印刷或改變格式和內容進行印刷。
九、本合同條款由青島市工商行政管理局與青島市國土資源和房屋管理局負責解釋。
青島市工商行政管理局
青島市國土資源和房屋管理局
XX年6月21日
編號：_______________________________________________
簽訂地點：___________________________________________
簽訂時間：___________________________________________
合同雙方當事人
委託人甲(出賣人)：_________________________________
地址：_______________________________________________
郵政編碼：___________________________________________
(營業執照註冊號)(身份證號)：_____________________
(法定代表人)(本人)：_____________________________
聯絡電話：___________________________________________
委託代理人：_________________________________________
聯絡電話：___________________________________________
地址：_______________________________________________
郵政編碼：___________________________________________
委託人乙(買受人)：_________________________________
(本人)(法定代表人)姓名：_________________________
國籍：_____________________?
(身份證號)(護照)(營業執照註冊號)(?)
地址：_______________________________________________
郵政編碼：___________________________________________?
聯絡電話：___________________________________________
(委託代理人)(???)姓名：______________________
國籍：_______________________________________________
地址：_______________________________________________??
郵政編碼：___________________________________________
聯絡電話：___________________________________________?
居間人：_____________________________________________
註冊地址：___________________________________________
郵政編碼：___________________________________________
營業執照註冊號：_____________________________________
法定代表人：_________________________________________
聯絡電話：___________________________________________
根據(中華人民共和國合同法)、(中華人民共和國城市房地產管理法)及其他有關法律、法規之規定，委託人甲和委託人乙之間就房屋買賣、兩委託人與居間人之間就居間報酬等事項，在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議：
第一條合同標的
委託人甲的房屋坐落於_____市_____區_____路 _____號_____棟_____單元_____ 室，共_____套，
其設計結構為_____總建築面積為_____平方米，權屬為____________， 房產證號____________ ，房屋落成時間為_____年_____月，其他情況_____?。
委託人乙對上述房屋情況已充分了解，並作了實地勘察。
第二條委託人甲對居間人的委託事項(與委託書內容相同見附件1)
1．為委託人甲欲賣出的上述房屋尋找買受人，並將該房屋詳細情況以及委託人甲的要求等報告給買受人。同時，將買受人的情況報告給委託人甲。
居間人促成買賣雙方達成房屋買賣意向後，組織雙方簽訂本合同，並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2．_______________________________________________________________???
3．________________________________________________________________
第三條委託人乙對居間人的委託事項(同委託書內容，見附件2)
1．委託人乙欲在_____市_____區?_____地段購買_____房屋_____套，面積為_____平方米。
委託居間人搜尋資訊，並及時報告委託人乙，以便促成委託人乙購買房屋的目的。
居間人促成買賣雙方達成房屋買賣意向後，組織雙方簽訂本合同，並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2．______________________________________________________________________
3．____________________________________________________________________________________
第四條居間人完成委託任務的報酬
居間人業已完成本合同項下委託人雙方委託之事項，委託人雙方自願選擇下列第_____種方式向居間人支付報酬：
1．按合同標的_____％的比例支付(具體數額為小寫_____ 、 大寫_____)，其中委託人甲_____?％(具體數額為小寫_____，大寫_____?)， _____委託人乙_____％，(具體數額為小寫_____ 、大寫_____)。
2．委託人雙方一次性支付居間人人民幣小寫_____元，大寫_____ 。其中，委託人甲_____元，大寫__________ 。委託人乙____元，大寫___________________ 。
交付佣金的具體時間：__________。
交付方式：_________________。
第五條?居間人沒有完成委託任務的費用收取
居間人沒有完成委託人指示的委託任務的，不得收取報酬，但可以按實際支出收取一定的費用，委託人雙方自願選擇下列第_____種方式向居間人支付費用。
1．一次性向居間人支付人民幣_____元，由委託人雙方各自分別承擔_____％。
2．根據居間人的實際發生費用(以發票、車票等為證據)，由委託人雙方各自承擔_____％。
第六條違約責任
1．居間人有下列行為之一的屬於違約：
(1)無正當理由擅自解除合同的；
(2)與他人串通，損害委託人雙方的利益的；
(3)干預委託人買賣房屋的自主意願，代替委託人其中的一方與另一方談判、簽約等，損害了另一方的權益的；
(4)居間人違約的，應當承擔本合同居間人預期獲得佣金總價款的_____％。居間人因違約行為，給委託人任何一方造成經濟損失，且違約金不足以彌補的，居間人應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
2．委託人雙方有下列情形之一的屬於違約：
(1)無正當理由擅自解除合同的；
(2)相互或與他人串通，損害 居間人利益的；
(3)未能按照委託書或本合同的委託事項向居間人提供相關房產證件、檔案、合同、身份證件等，致使居間人無法完成居間任務，且給居間人造成實際損失的；
(4)委託人違約的，在以下款項中選擇：
第七條
1．已經向居間人交付定金的，不得索回定金；
2．按照居間人在本合同中應當獲得的佣金予以賠償；
3．按照本合同標的物總價款的_____％賠償於居間人。
4． ________________________________________________________
第八條本合同解除的條件
1．當事人就解除合同協商一致的；
2．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
3．在委託期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的；
4．當事人一方遲延履行主要義務，經催告後在_____個工作日內仍未履行的；
5．當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現的。
第九條本合同自簽訂之日起生效，合同有效期限為(?)天。本合同一式_____份，當事人各一份，備案一份。
第十條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人三方協商解決，也可以到當地工商行政管理部門調解；協商調解不成的，按下列第_____種方式解決：
1．提交_____仲裁委員會仲裁；
2．依法向人民法院起訴。
第十一條其他約定事項__________________________________
第十二條?本合同未作規定的，當事人可以補充協議。補充協議有困難的，按(中華人民共和國合同法)以及相關法律法規的規定執行。
委託人甲：_____________
簽章：_________________
_______年_____月_____日
委託人乙：_____________
簽章：_________________
_______年_____月_____日
居間人章：_____________
經辦人簽字：___________
_______年_____月_____日
買賣房屋合同5
賣房人(以下簡稱甲方)：
身份證號碼：
買房人(以下簡稱乙方)：
身份證號碼：
為了保護房屋交易雙方的合法權益，甲乙雙方經協商，就乙方購買甲方名下的房屋達成如下協議，訂立本合同，以便雙方共同遵守。
一、房屋基本情況;乙方預定甲方名下的 小區 房屋，乙方已對該房屋現狀情況及甲方確認的其他情況知悉，且已實地看房，無其他任何異議。房屋總款為 元(小寫) 元(大寫)，此價格甲方不承擔任何稅費和其他費用。
二、乙方同意簽訂本協議時，支付甲方定金人民幣元(小寫) 元(大寫)，甲乙雙方簽訂《房屋 買賣合同 》後，乙方支付的定金自動轉為購房款。
三、甲乙雙方商定，如果甲方房屋產權清晰，可以出售，除非遇到不可抗力因素，乙方應在 年 月 日前簽訂《房屋買賣合同》，如乙方拒絕簽訂《房屋買賣合同》無權要求甲方返還已經收取的定金，甲方拒絕簽訂《房屋買賣合同》需雙倍返還乙方定金。
四、本協議自雙方簽字生效。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等 法律 效力。
甲方：
乙方;
年 月 日
年 月 日
買賣房屋合同6
合同雙方當事人(須由本人親自填寫，並確保所填聯絡方式真實可靠，以便能及時取得聯絡;如聯絡方式發生變化，應及時通知對方)：
出賣人(甲方)姓名：____________【身份證】___________________地址：____________________________________________________
郵政編碼：________________聯絡電話：______________________
買受人(乙方)姓名：____________【身份證】___________________
地址：____________________________________________________
郵政編碼：________________聯絡電話：______________________
鑑於：1、甲方系本合同項下房屋的所有權人，且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意;
2、甲方願意將房屋出賣給乙方;
3、乙方願意購買上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共5000元整;
5、本合同項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上，為明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同，以資雙方共同信守執行。
第一條甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定，而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
如因甲方原因，造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由甲方承擔全部責任。
第二條房屋的坐落、面積情況。
1、本合同所稱標的房屋是指位於長沙市雨花區鄉村組棟單元房及該棟底層東頭南向第二間雜屋。
2、該房屋102房套內面積為_____平方米，雜屋套內面積為_____平方米。
3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。
第三條計價方式與價款。
房屋的交易總價為：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。乙方已向甲方支付的定金轉為房款，乙方還應向甲方共支付房款人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰 ___拾____元整)。
本合同項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。
公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。
第四條付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款：
1、乙方已向甲方交付定金共伍仟元整，自本合同簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方;
2、剩餘房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整於乙方取得該房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》之日起____天內支付。
第五條房屋交付及產權登記的約定。
1、甲方應於本合同簽訂之日起____天內將本合同項下房屋全部交付給乙方，並應在交房當日將_________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後日內(最遲不超過房屋所在地其他所有權人取得房地產權屬證書之日)，及時辦理權屬登記(指房屋的《房屋所有權證》和《土地使用權證》)。
3、甲方應當在取得房地產權屬證書(指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》)之日起日內，及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
第六條稅費分擔約定
1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
第七條違約責任
1、乙方如未按本合同規定的時間付款，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之的違約金。
2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付，自本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。
3、如甲方違反本合同第五條房屋交付及產權登記的約定，乙方有權選擇下列任一種方式處理：
a.乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給甲方，並按已付房價款的%賠償乙方房屋損失，同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
b.乙方不退房，甲方按已付房價款的%向乙方支付違約金。
第八條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不 的，依法向房屋所在地人民法院起訴。
第九條特別約定
房屋交付後，如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方所有。
第十條免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;
2、不可抗力系指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
第十一條陳述和承諾條款
1、甲方承諾：甲方擁有對本合同項下房屋完全的處分權。
2、乙方承諾：真實地願意購買本合同項下的房屋。
第十二條本合同經湖南君安達律師事務所見證。
第十三條本合同一式三份，甲乙雙方各執一份、律師事務所一份，具有同等法律效力，自雙方簽字後生效。
第十四條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十五條雙方約定的其他事項：
出賣人(甲方)：_________________ 買受人(乙方)：__________________
身份證號碼：__________________ 身份證號碼：___________________
地 址：___________________ 地 址：____________________
郵 編：___________________ 郵 編：____________________
電 話：___________________ 電 話：____________________
其他權利人書面同意宣告：
見證人：
買賣房屋合同7
甲方：德興市福泰房地產開發有限公司
乙方：身份證號： 鑑於：
1、甲方因公司經營，於年月日起尚欠寧波建工股份有限公司工程款人民幣 萬元。
2、因甲方無力以貨幣方式清償工程款，雙方經友好協商，乙方同意甲方以房產抵償工程款。
雙方為了明確有關權利義務，特訂立協議書如下：
第一條 借款本息金額及還款方式
1。1雙方確認，截止本協議簽訂之日止，甲方累計欠乙方工程款合計人民幣萬元。乙方同意甲方以 福泰商業廣場 的住宅房抵償工程款。
第二條 按債標的物概況
2。1坐落地點：
2。2房 號：2。3總建築面積：2。4標的物價值：抵債房產市場總價為人民幣元，現標的物折價後（即成交價）總價值為人民幣萬元。
第三條 差價找補
3。1甲方以本協議第二條約定的房產作價方債務後，由乙方找補甲方差價款人民幣 萬元，該款由乙方於本協議簽訂之日起 日內支付給甲方，如乙方未在約定期限內支付差價，本協議認購行為無效。
第四條 手續辦理
4。1本協議簽訂之日，雙方辦理下列相關手續：
4。1。1簽訂《商品房買賣合同》（或《商品房認購書》）；
4。1。2由甲方向乙方出具收到相應金額購房款的收款收據（在辦理房產證之前向乙方開具購房發票）；
第五條 相關稅費的承擔
5。1本協議簽訂後，雙方施工合同關係轉為商品房買賣合同關係，有關商品房買賣所發生的權利義務由雙方在《商品房買賣合同》中另行約定，因商品房買賣所產生的稅、費承擔按照現行法律、法規、規章及當地人民政府有關政策執行（允許中途變更一次購買人）。
第六條 其 他
6。1本協議系雙方真實意思表示，一經簽訂，雙方均應嚴格履行。任何一方違約，都應依法承擔違約責任。如甲方違反房產抵償債務協議書，原寧波建工與福泰房地產有限公司8月27日的承諾書依然有效。
6。2本協議一式三份，甲乙雙方各執一份，德興市房產管理局備案一份，具有同等效力。
6。3本協議經雙方簽字後生效。
甲方：乙方：
法定代表人：委託代理人：
月
買賣房屋合同8
賣方：
身份證號碼：
買方：
身份證號碼：
委託代理人（特別授權）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定，買賣公平、合理、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成以下協議：
一、甲方將下列房屋出售給乙方所有，房屋座落：xxx，面積為xx平方米，車庫一隻
二、甲、乙雙方協議房價為萬仟元整（￥xx元整）。
三、付款方式：自簽訂合同後，乙方付給甲方xx元整，餘款付清交房。
四、訪房屋為聯建房，暫未分戶辦理房產證及相關證件，在政府出臺允許可（轉）辦房產證時，甲方應供一切資料，土地產權戶主簽好字，積極協助乙方辦理產權手續，辦理房產證一切費用由乙方自負。
五、甲方保證在交易時該房屋沒有任何糾紛、抵押債務，在交易前辦妥，交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部違約責任。
六、今後該房屋被拆遷或擴建，給予該樓的補償及賠償款都歸乙方所有，房屋內有水錶、電錶，甲方給乙方接通好，開戶費由乙方承擔，甲方准許乙方屋頂安裝太陽能。
七、在甲方未為乙方辦理好該房屋的產權及土地使用權過戶登記手續前，甲方無權就該房屋權屬主張任何權利。
八、其他事項：
九、合同簽訂後，雙方共守信譽，不得反悔。其它未盡事宜，按國家有關規定辦理，自覺執行，不得違反。如有違約引起的糾紛，本代理人應出庭作證。
十、三合同壹式叄份，甲、乙雙方各執壹份，代理人保留壹份，本合同雙方簽字、蓋手印後生效。
甲方（簽字）：電話：
乙方（簽字）：電話：
20xx年x月x日20xx年x月x日
買賣房屋合同9
甲方(賣方)：______________________
身份證號碼：______________________
乙方(買方)：______________________
身份證號碼：______________________
丙方(中介方)：______________________
根據《中華人民共和國民法典》(自__________年__________月__________日起施行)、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定，經丙方提供居間服務，甲、乙雙方在平等自願的基礎上，就乙方購買甲方房產事宜，為明確雙方權利義務，經協商一致訂立本合同。
第一條房地產基本情況
甲方同意將其所擁有的位於住房出售給乙方。該房地產建築面積___________㎡,房屋所有權證號______________________。附隨該房屋一併轉讓的設施、裝置包括________________。
第二條甲方承諾
甲方對轉讓房地產的權屬提供如下承諾：
1、保證該房地產一切情況介紹屬實符合國家及本市關於房屋上市的有關規定及政策，否則，由甲方承擔全部責任。
2、該房地產的權利被限制情況為
□A、甲方承諾對該房地產享有完全的處分權，交易時不存在被查封、抵押及共有權人不同意出售等權利瑕疵和負擔，
保證乙方不受第三人合法追索
□B、該房地產在交易前已經設定抵押，抵押權人為甲方應於前辦理抵押注銷手續。
3、若該房地產在交易前已存在有關稅費及設施安裝費等債務糾紛，甲方應在申請辦理房屋產權過戶前辦妥結清，如有未清事項由甲方承擔全部責任。
4、因該房地產存在權利負擔或債務糾紛而引發訴訟等爭議處理程式給乙方造成損失的，甲方承擔賠償責任。
第三條成交價格
經買賣雙方協商一致該房屋成交總價為人民幣________________元整該成交價款包括附隨房屋一併轉讓的設施、裝置價格。
第四條付款方式
1、本合同簽訂之日乙方應向甲方支付定金____________________元整作為購房擔保。在申請辦理房屋產權過戶前，甲方毀約的，雙倍返還乙方定金;乙方毀約的，無權要求甲方返還定金。完成房屋產權過戶申請手續簽字後，定金抵作購房款。
2、為督促甲方及時履約，乙方可以預留____________________元整作為履約保證金，此款在甲方實際交付房屋、結清應付費用、房地產權全部過戶至乙方名下之日結清。
3、除定金之外的`剩餘房款________________元整,甲乙雙方約定採取以下第________________種付款方式：
A、乙方應於甲乙雙方完成房屋產權交易過戶申請手續簽字之日一次性付清。
B、乙方採取貸款方式付款。
(1)乙方應於____________________給付甲方首付款____________________元整，剩餘房款____________________元整申請貸款。
(2)乙方應於____________________向貸款機構提交貸款申請的相關資料，並配合貸款機構進行貸款調查、審查和審批等手續，甲方應協助乙方辦理貸款手續。貸款部分的房款應於貸款機構放款的當日直接給付甲方。
(3)如貸款機構實際審批貸款額不足以支付房款餘額或貸款未獲批准的，雙方約定按以下第種方式處理：
a、乙方應於貸款機構出具貸款承諾函之日起三個工作日內補足應交款。
b、合同終止甲方應在合同終止之日起三個工作日內退還乙方已付所有款項雙方互不承擔違約責任。
C、甲乙雙方約定的其他付款方式。
第五條產權過戶
1、甲乙雙方同意於,共同應攜帶相關資料向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記。
2、房產登記機關准予登記的雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
3、辦理產權交易過戶手續所發生的稅費由方承擔。
4、在房地產權過戶未辦理完畢前，如遇規劃拆遷，甲方應積極協助乙方辦理相關拆遷手續，有關遷安置補償的權利和義務均歸乙方享有和承擔。
第六條房屋交付
1、甲方應於騰出該房屋交付給乙方佔有、使用，並移交該房屋房門鑰匙作為房屋轉移佔有的標誌。
2、該房屋交付時，甲乙雙方應共同對附隨該房屋一併轉讓的設施、裝置及裝飾裝修情況進行清點、查驗。
4、房屋風險責任自房屋交付之日起轉移給乙方承擔。
5、甲方應於________________前將落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
第七條違約責任
1、除貸款機構的原因外，乙方未按本合同約定期限付款的，每逾期一日，乙方應按逾期未付款的萬分之五向甲方加付違約金，逾期超過日的，甲方有權解除本合同。甲方解除合同的，應書面通知乙方。乙方應按該房地產成交總價的__________%向甲方支付違約金，並承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。甲方應自解約通知送達之日起三個工作日內退還乙方除違約金和應付稅費之外的已付款。
2、除不可抗力影響外甲方未按本合同約定期限交付房屋或遷出戶籍關係的，每逾期一日，甲方應按乙方已付房款的萬分之五支付違約金，違約金可從履約保證金中直接抵扣，逾期交房超過日的，乙方有權退房，甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款，並按該房地產成交總價的__________%向乙方支付違約金，且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
3、甲方或乙方未如約履行義務，造成交易過戶延期的，每逾期一日，違約方應向對方支付__________元違約金，直至實際履行完畢之日止。因甲方過錯造成乙方不能在本合同簽訂之日起天內完全取得房地產權屬證書的，乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款，並按該房地產成交總價的__________%向乙方支付違約金且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
4、本合同簽訂時甲方故意隱瞞該房屋已出賣給第三人或已抵押的事實，或者本合同簽訂後甲方又將該房屋出賣或抵押給第三人，導致本合同目的不能實現的，乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款，並按照乙方已付購房款的一倍支付違約金。
5、甲方或乙方不履行本合同其它約定或違背誠信原則，導致本合同目的不能實現的，另一方有權解除合同，本合同被解除的參照本條第1、2款執行。
第八條中介服務
1、丙方為甲乙雙方提供以下服務，充當訂約介紹人和撮合人，提供法律諮詢，擬定合同文字並協助、指導訂立合同，協助辦理或代辦交房、過戶及貸款等手續，為雙方簽訂和履行房屋買賣合同創造便利。
2、中介服務費按房屋成交總價的__________%收取，共計________________元整,由________________方承擔，應於交付定金時一次性付清。甲乙雙方未能交易成功的，中介費不予減免，甲乙雙方自願解除合同的，雙方各承擔__________%。若甲方或乙方違約或違背誠信原則導致未能交易成功的，由違約方或過錯方承擔全部中介費。
3、甲方或乙方不按時支付中介費的，每逾期一日，應按未付費用的3%向丙方加付違約金，本合同簽訂後，甲乙雙方不付清中介費而私下交易或透過其他居間方成交的，應共同向丙方承擔雙倍中介費。
4、丙方故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況，損害甲方或乙方利益的，不得要求支付中介費，造成損失的，應當承擔損害賠償責任。
5、在本合同簽訂之日，甲方應將房屋所有權證、土地使用權證、原購房合同書及房款，含車庫交付憑證、契稅發票以及其它一切交易過戶所需的資料交給丙方暫時代為保管，丙方出具收到憑證。辦理產權過戶手續時，丙方及時提供。若以上證件不能交給丙方保管，甲乙雙方商定，將定金交給丙方代為保管，待房屋產權過戶至乙方名下後，丙方將定金交付給甲方抵作購房款，若甲方或乙方毀約，適用定金罰則。
第九條補充或變更約定事項
(對以上條款的變更約定效力優先於原約定)。
第十條其他條款
1、本合同未盡事項由當事方另行議定簽訂補充協議。
2、本合同在履行中發生爭議，三方應協商解決。協商不成時，可依法起訴。
3、為辦理貸款或產權過戶手續，甲乙雙方另行簽訂的房屋轉讓合同與本合同不一致的，以本合同為準。
4、本合同自三方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式三份，三方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：___________________
乙方(簽章)：____________________
丙方代表(簽章)：____________________
簽約時間：____________________
買賣房屋合同10
甲方：____________
乙方：____________
甲乙雙方就位於 的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自願達成如下一致協議；
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況：本合同項下的房屋位於_____市_____街道 ，相鄰為 ，建築面積 ，北屋 ，東屋 ，西屋 ，南屋 ，院落面積為 ，房屋登記在 名下或宅地基使用權證登記在 名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，並徵得其他村民和村集體同意，可以長期佔有、使用。
四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已徵得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利；
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利；
3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所佔土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
六、房款支付：自該合同雙方簽字之日起 日，乙方一次性付清全部款項，並將該款項匯入甲方賬號為 的賬戶；如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額 的違約金，如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同並享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付：乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起 日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付 元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止；如甲方在合同簽訂後一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同並追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知後 日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續；如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付 元違約金，直至協助乙方辦理完房產過戶為止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方後，該房屋（包括土地、房屋及附屬設施）的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等；如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付 元的違約金。
十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基於本合同約定而享有的佔有、使用和處分房屋的權利；甲方因包括但不限於房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續佔有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方佔有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款並支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項：
1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，並在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份，雙方各持三份；自雙方簽字摁手印之日起生效，並持續有效。
甲 方(簽字捺印)： 身份證號：
乙方（簽字捺印）： 身份證號：
見證人（簽字捺印）： 身份證號：
見證人（簽字捺印）： 身份證號：
買賣房屋合同11
賣方：____________（以下簡稱甲方）
買方：______________（以下簡稱乙方）
甲方將位於渝北區朝陽鎮中和路金盾苑xxx單元xx樓xx號一套房屋賣給乙方。經雙方協商達成以下協議：
1、本套房屋建築面積為xx平方米（xx平方米）；房屋售價共計人民幣xx。
2、付款方式：合同簽訂之日，乙方一次性將全部購房款付
給甲方。合同簽訂後產生的一切費用由乙方承擔，甲方概不負責。
3、甲方負責協助乙方辦理房產證，相關費用由乙方承擔，甲方概不負責；甲方所欠重慶市立仁房地產開發有限公司肆仟元整（4000。00元）剩餘房款由乙方在領取房產證時自行支付。
4、甲方負責在甲方單位把金盾苑xxx單元xxx房的集資人姓名改為乙方姓名。如未能更改為乙方姓名，本合同第3條所述肆仟元欠款由甲方負責支付。
5、雙方合同簽訂之日前所產生的水電氣費和物管費由甲方負責結清，之後產生的一切費用由乙方自行負責。
本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，均具有同等法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章付清全部款項後生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
買賣房屋合同12
賣方(甲方)：__________________
代理人：__________________
通訊地址：_________________________________
買方(乙方)：__________________
通訊地址：_________________________________
丙方：
甲乙雙方經由丙方北京卓航房地產經紀有限公司居間服務達成下述房屋之交易(房屋買賣居間編號 200910142 )，雙方經協商一致，就房屋買賣事宜達成如下協議：
一、買賣房產的基本條件(若本條描述的該房產條件與實際情況不符或不詳盡，則以該房屋產權證書記載內容為準，且三方同意不再另行簽訂補充協議予以變更和確認。)
1.1 坐落：北京市順義區麗斯花園麗盈路H17號別墅 ，建築面積： 平方米;
1.2 房屋產權證明檔案編號：京房權證市順私字第1840179號 ，產權人：
1.3 在簽訂本合同時,該房屋的租賃情況為：甲方未將該房屋出租。
二、價款
甲乙雙方約定上述房屋成交價為人民幣(大寫) _________________________________。此次交易乙方應向甲方支付定金共計人民幣(大寫)：_________________________________。
2.1 餘款人民幣_________________________________,由於最近國家出臺很多政策，特別是銀行收縮房貸，所以貸款原則上最遲不得超於三個月完成。如果乙方在三個月內未辦好銀行貸款並且沒有書面與甲方商議其它付款方式時，甲方有權利在簽訂本合同後三個月內處理該房屋，包括出售該房屋給其他人，違約責任見第六項，但如因甲方不能及時提供相關資料或不能及時到場簽字等人為事宜，應向後延續時間。
2.2 甲乙雙方協商在簽定本協議後15天內簽定北京市存量房買賣合同，並支付首付人民幣(大寫) _________________________________，為保證乙方的利益最大化，甲乙雙方協商後同意簽定二份合同，合同編號為 _________________________________號只做交稅時使用，其他時候無效，特此宣告。
2.3尾款人民幣____________________萬元需於過戶前劃入甲方指定銀行賬戶。
2.4該成交價格不包括室內的傢俱及電器，但包括空調、衛生間已裝 物品 和其他不宜拆下的物品。
2.5 該房屋交易以前已做房產抵押，甲方在收到該房定金後___________日去銀行辦理解壓手續，並及時 通知 乙方。
三、稅費承擔
合同履行過程中涉及的所有稅、中介費等全部由乙方承擔;甲方承擔房屋交接以前該房所產生的物業、取暖、水、電、燃氣、有限電視費以及其他關於房屋的費用。
四、房屋權屬轉移登記及交付
甲、乙雙方同意在乙方交完首付款後，甲方_________________________將該房交予乙方，並要保持房屋良好。
五、權利義務規定
5.1 甲方保證該房屋無任何家族糾紛、房款和物業糾紛、無任何瑕疵;保證手續齊全。
5.2 甲方應向乙方告知房屋真實狀況,包括出租、抵押、其他瑕疵;甲方保證在房屋交付乙方前，房屋附屬設施和裝置的使用狀況良好並已繳清與房屋相關且應由甲方支付的各項費用;
5.3 公共維修基金隨房轉移。
5.4 乙方已實地查驗房屋的狀況並對房屋的實際狀況有充分了解，同意在房屋現有狀況下籤署本合同。
5.5甲方應積極配合乙方辦理貸款、過戶等事宜，願意為其提供辦理房屋所需任何資料以及到場簽字。
六、違約責任
6.1 一方未按本合同約定履行合同義務，除已支付的定金適用《擔保法》中的定金罰則規定外，每逾期一日，違約方應向守約方支付總房價款的千分之三作為違約金，合同繼續履行; 逾期超過三十日的，守約方有權解除本合同，違約方應向守約方支付三十日的違約金，並實行《擔保法》中的定金雙倍罰則，違約金不能彌補守約方損失的，損失部分由違約方承擔;
6.2如甲方將該房產出賣給第三人，導致乙方不能取得房屋所有權證的，乙方有權退房，從簽定本合同之日算起甲方每逾期一日向乙方支付總房價款的千分之三作為違約金，並雙倍返還乙方定金，若甲方由此給乙方造成的實際經濟損失超過定金的，差額部分應由甲方據實賠償;
6.3 因不可抗力導致本合同無法履行的，本合同雙方均不承擔違約責任。
七、爭議解決
因履行本合同而產生爭議，雙方應協商解決。協商不成的，雙方均可向房屋所在地人 民法 院起訴。
八、生效及其他
8.1 本合同自合同雙方簽字或蓋章之日起生效;
8.2 本合同一式叄份，賣方(或代理人)、買方(或代理人)各持壹份、居間方持壹份，具有同等的法律效力。
備註：
賣方(簽字/蓋章)
買方(簽字/蓋章)
年月日：
年月日：
買賣房屋合同13
甲方：身份證號：
乙方：身份證號：
一、經甲、乙雙方反覆商議達成協議，甲方將（佔地面積62平方米）兩樓一底的房屋賣給乙方，其價格為玖萬捌仟元正。
二、四至界線：
甲方賣給乙方的房屋東至為界，南至為界（共牆），西至為界，北至為界（共牆）。
三、產權：甲、乙雙方房屋買賣在當地政府稅務部門辦理產權手續。
四、付款方式：乙方一次性付清甲方房屋款。
五、甲方室內一切水、電、氣全部歸乙方所有。
六、乙方在買房後辦理一切手續和費稅全部都由乙方自付，甲方不負任何費用。
七、此協議是甲、乙雙方真實意思的表達，若單方違約，所造成的一切經濟損失，由違約者自付。
八、此協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，並經甲、乙雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
買賣房屋合同14
賣方（簡稱甲方）：__身份證號碼：_____________________
買方（簡稱乙方）：__身份證號碼：____________________
為了保護房屋交易雙方的合法權益，甲乙雙方經友好協商，就乙方購買甲方名下的房屋達成如下協議，訂立本合同，以便雙方共同遵守。
房屋基本情況；乙方預定甲方名下的鄭州市區（縣）
小區號樓單元房屋一套，房屋總款為元（小寫）元（大寫）。
二、乙方同意簽訂本協議時，支付甲方定金人民幣元（小寫）元（大寫），甲乙雙方簽訂《房屋買賣合同》後，乙方支付的定金自動轉為購房款。
三、甲乙雙方商定，乙方應在年月日前簽訂《房屋買賣合同》，如乙方拒絕簽訂《房屋買賣合同》無權要求甲方返還已經收取的定金。
四、甲方承諾在本協議簽訂後，甲方須為乙方保留該房屋至保留期屆滿之日止，且不得與第三方簽訂該房屋之《房屋買賣合同》。
五、乙方承諾在本協議簽訂以後，在約定的時間內到甲方指定的地點與甲方簽訂《房屋買賣合同》。
六、不可抗力
1、如果本協議在執行過程中受到諸如：地震、颱風、洪水或者其他雙方認可的不可預見的不可抗力的直接影響，或無法按照原協議條款執行，受不可抗力影響的一方應當及時通知對方。
2、因政府產業政策發生改變而導致本協議無法履行時，甲乙雙方可以解除本合同並免責。
3、其他未盡事宜雙方可協商解決，所簽訂補充協議與本合同具有同等的法律效力。
七、本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲方：__乙方；__
甲方：__乙方；__
買賣房屋合同15
居間合同與其他勞務合同不同，居間合同的根本特性在於居間報酬請求權的實現取決於居間人是否促成委託方與第三方締約，然而並不是所有居間人和委託人都清楚這一點，從而導致居間爭議的產生。並且，在我國現行立法對居間活動涉及不多的現實狀況下，難免會造成司法程式中解決居間糾紛的無法可依狀態以及由此帶來的不確定性。
一、房屋買賣居間合同的概述
（一）房屋買賣居間合同的定義
房屋居間合同是指，房屋居間人為委託人在房屋轉讓、抵押、租賃等活動中提供訂立合同的資訊、諮詢或提供代理或策劃的服務，並需要委託人支付一定報酬的合同。通俗來講，房屋居間合同，也可以稱之為房屋中介服務合同，這是由房屋中介提供的一種有償服務（房屋諮詢、給他人提供房屋資訊、代理房屋買賣以及房屋價格評估等）活動。
房屋居間合同包括房屋買賣居間合同。房屋買賣居間合同是指居間人在房屋轉讓、租賃活動中提供資訊、諮詢或提供代理服務以獲得報酬而簽訂的合同。在房屋買賣居間合同中，居間人履行一般的居間義務，如瞭解房產行情，釋出房屋相關資訊，瞭解房屋使用狀況，指導買賣雙方簽約等。可以明確一點的是，在房屋買賣的過程中，居間人必須忠實居間義務，包括如實報告的義務，盡力提供居間服務的義務以及保守秘密的義務等。
（二）房屋買賣居間合同的法律特徵
1.居間合同具有有償性與雙務性
房產買賣居間合同是一種有償合同，合同中涉及居間人與委託人的相關利益；並由居間人提供居間服務，委託人要向居間人支付居間活動報酬，作為居間人服務的對價。不要報酬促成他人訂立合同的行為，不屬於居間合同，而是一種服務性活動。居間合同的雙務性是指，居間合同一旦成立，合同雙方當事人均需承擔一定的義務。居間人履行如實報告的義務，委託人則履行與第三方簽訂合同後向居間人支付報酬的義務。