合肥市建築施工合同範本
合肥市建築施工合同範本
隨著法律觀念的日漸普及，能夠利用到合同的場合越來越多，合同協調著人與人，人與事之間的關係。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢？以下是小編收集整理的合肥市建築施工合同範本，希望對大家有所幫助。
合肥市建築施工合同範本1
發包方：_________建築施工有限責任公司(以下簡稱甲方)
承包方：_________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及公司《關於工程專案勞務承包管理暫行規定》。甲方決定將_公司_工程專案部的勞務分包給乙方，為規範管理，明確職責，經雙方協商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。
一、甲方發包給乙方的勞務施工專案內容範圍如下：
該工程專案施工藍圖中所有磚、石砌築及抹灰分項工程;鋼筋製作、綁紮分項工程;模板製作、安裝分項工程;腳手架搭設作業。
二、本合同期限：
從20___年__月__日起至20___年__月__日止。
三、工程質量標準：
所有分項工程質量確保優良
四、勞務管理費的上繳及付款方式：
1、上繳標準：該工程專案勞務管理費為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該專案部與建設方所簽訂的合同中的質量、進度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。
付款方式：上繳勞務管理費按兩次付清，即主體完工前付____，裝修完工前付____。
五、乙方的職責
1、乙方提供相關的證件及資質，配合乙方辦理相關手續。
協調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。
六、乙方的職責：
1、全面履行_公司與_建築施工有限責任公司簽訂的專案施工合同。並承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。
2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到專案部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。
七、本合同未盡事宜，雙方透過協商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，經雙方簽字生效，至工程完工，雙方結清勞務管理費後失效。
甲方：____乙方：____
甲方代表：____乙方代表：____
20___年__月__日20___年__月__日
合肥市建築施工合同範本
合肥市建築施工合同範本2
發包方：_________(以下簡稱甲方)
承包方：_________(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方願把_________工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
(一)工程專案
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程範圍：
4、承包造價：_________元(大寫：_________)
(二)工程期限
根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證後，工期相應順延)開工日期為20___年__月__日至20___年__月__日，總工期_________天。
(三)本工程竣工質量為一次性合格工程
乙方必須嚴格按照國家頒發的建築工程規範、規程施工和標準進行施工。
(四)工程價款支付及結算
本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。
(五)其它約定
1、甲方承擔的安全責任、權利
(1)甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程;
(2)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防範措施和事故應急處理預案;
(3)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，並按規定給予處罰;
(4)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。
2、乙方的責任、權利
(1)乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度;
(2)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，並根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的`人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責;
(3)乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，並按規定做好防護工作;
(4)乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。
(六)其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
二、建築工程施工合同簽訂的主體資格
簽約過程中，大家注意的重點是合同的內容，對施工企業而言，建設單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙於情面，往往是“走過場”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸於無效或難以履行，達不到預期目的。
因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營業執照及年檢情況，瞭解其主體的合法性，如是否合法註冊，是否存在未年檢而被吊銷執照，是否具有資金能力，註冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重檢視一下對方的營業執照和企業參加年檢的證明資料。
三、建設施工合同簽訂注意事項
首先，要審查合同內容是否合法，有無違反法律法規的強制規定，是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。
其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執行性。各評審部門要根據自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現有資質能否滿足，並列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容：
1、施工範圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態約定;
2、雙方權利義務約定是否明確，使用者應該提供的設計檔案、原始資料等接點規定是否清楚，能否影響工期;
3、對使用者提出的技術標準及質量、安全等目標要求，能否滿足及注意事項;
4、價款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受;
5、索賠程式是否明確可行;
6、合同是否採用格式合同及專用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡單明瞭，避免毫無意義的空話，同時合同條款之間不能出現矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協商的程度;
7、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風險;
8、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經驗的材料、裝置、施工工藝、驗收標準及超出常規的特殊要求，並進行交底和指導履行;
9、違約責任約定是否對等，如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等，合同條款的對等性是公平原則的重要內容，不要籤義務多、責任重、權利少這類一邊倒的合同，例如合同只規定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內容。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
20___年__月__日20___年__月__日
合肥市建築施工合同範本3
合同編號：_______
發包方：________________
承包方：________________
簽約時間：_______
簽約地點：_______
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工專案協商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____________
2、建築面積(工程形式)：____________
3、施工地點：________________
4、工期：
(1)開工：____年__月__日;
(2)竣工：____年__月__日;
(3)合同工期總共歷時____天。
5、承包形式：________
6、工程質量標準：________
7、工程價款：共計人民幣____元。
8、付款方式：本合同生效後支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格後，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿後支付。
9、質保期：____年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、座標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及裝置的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章後生效，有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決並簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
二、建築工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建築合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎檔案和情況，設計人交付設計檔案，並由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效後，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充;不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方：_________承包方：_________
委託代理人：_________委託代理人：_________
20___年__月__日20___年__月__日