平整土地的施工合同
平整土地的施工合同
發包方：（以下簡稱甲方） 承包方：（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方土地平整工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。
一、工程概況：
工程名稱：土地平整工程。
工程地點：
工程內容：平整土地 畝。
二、價款：元/m（含運距費用及其他費用）。
由專業技術部門測量方量，專案實施過程中由甲方及時出具《工程量確認單》，依據實際方量計算。
三、施工責任：
乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工過程中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其它損失由乙方負擔，乙方不得因此影響工程施工進度。
五、工期： 60天。在施工過程中,除遇下列情況外，工期予以順延。
1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的；
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的。
3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、裝置以及其它約定的條件，以及裝置不符合規格要求，被迫停工或不能順利施工的。
六、工程質量和保修
1. 工程質量要求:按有關規定和本合同的約定,經甲方、業主、監理工程師和有關質量監督部門檢驗,工程質量達到合格標準。
2. 乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、說明檔案、國家頒發的有關工程規範、規程和標準,甲乙雙方的技術交底檔案和甲方的書面指令進行施工,並接受甲方、監理和業主代表的.監督、檢查。
3.乙方應根據甲方要求,隨時提供有關技術資料,如材料,裝置出廠合格證,試驗報告等影印件或原件(由乙方提供的材料)。
4.甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規範,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙方承擔。
5.工程竣工,經驗收達到本合同約定的合格標準,乙方按
國家關於工程保修的有關規定承擔保修責任並承擔此項費用。
七、雙方責任
甲方責任
1. 按本合同約定的期限支付工程款;
2. 協助乙方辦理有關施工報建手續並協調與當地政府和居民的關係;
3.負責現場施工的協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查,辦理簽證中間工程的驗收手續;
4.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;
5.在開工前,就本工程及相關專案向乙方進行技術交底；
6.協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續;
7.核查乙方進場人員安全教育證,培訓上崗證;
9.負責組織相關的試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作;
10.負責指導乙方進行相關施工資料的填報工作。
乙方責任
1.服從甲方、監理及業主現場指揮及管理;
2.服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理；接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程專案的施工質量、安全、進度、文明施工負責；
3.按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容並交付使用；
4.負責根據本合同關於施工內容的有關資料(如圖紙,甲方指令等)編制組織,施工方案,並報甲方審批;
5.制定妥善的工程質量和安全保證措施;
6.對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。
八、結算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算；
2、本合同先由乙方墊資，待工程竣工驗收合格資金到達後，付工程款90%，預留10%作為質量保證金一年後付清；
3、乙方必須提供經稅務機關認可的正式發票，否則甲方有權拒絕付款。
九、乙方必須服從甲方工地代表及監理工程師的監督管理，甲方必須給予乙方施工必要的協助與支援。
十、乙方要做好安全生產工作，如發生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。
十一、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。
十二、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完工，每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給乙方利息。
十三、爭議解決：如雙方發生爭議，甲乙雙方應該友好
協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。
十四、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款,補充條款為本合同的補充合同,與本合同具有同等的法律效力.
十五、雙方可以約定將與該工程有關的工程專案一覽表等檔案作為本合同的的附件，為該合同的組成部分，應共同遵守。
十六、本協議自雙方簽字或蓋章後生效，一式四份。
甲方：乙方：
甲方代表： 乙方代表：
聯絡方式： 聯絡方式：
日期：____年___月___日