金屬材料加工的簡單合同範本

金屬材料加工的簡單合同範本

  在人們愈發重視契約的社會中,越來越多的場景和場合需要用到合同,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。那麼合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的金屬材料加工的簡單合同範本,僅供參考,大家一起來看看吧。

  金屬材料加工的簡單合同1

  承攬方:____________________________________

  地址:____________郵碼:____________電話:____________

  法定代表人:____________職務:____________

  定作方:____________________________________

  地址:____________郵碼:____________電話:____________

  法定代表人:____________職務:____________

  定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  編號名稱規格單位數量備註

  第二條加工成品質量要求

  第三條原材料的帶給辦法及規格、數量、質量

  1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方務必依照合同規定選用原材料,並理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格帶給原材料,承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規定及時檢驗,不貼合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條技術資料、圖紙帶給辦法

  1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現帶給的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

  3、定作方應當按規定日期帶給技術資料、圖紙等。

  第五條價款或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法

  1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構帶給檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點

  1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

  2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔

  第九條運輸辦法及費用負擔

  第十條結算方式及期限

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約職責

  一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的職責;經過修整或調換後,仍不貼合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不貼合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。

  八、由於保管不善致使定作方帶給的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作方帶給的.原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不貼合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔職責。

  十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的職責。

  第十三條定作方的違約職責

  一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方帶給原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條

  第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約職責,在定作方遲延理解或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔職責,並賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(______)項處理:

  1、向仲裁機關申請仲裁;

  2、向人民法院起訴。

  本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:________________________

  代表人:________

  ________年____月____日

  承攬方:________________________

  代表人:________

  ________年____月

  金屬材料加工的簡單合同2

  甲方(承攬人): 乙方(定做人):

  簽訂地點: 簽訂時間:

  依據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方充分友好協商,簽訂此材料加工合同,達成以下協議內容:

  第一條 成品原料及加工內容

  注:1、有無附圖紙;

  2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本合同內容的附件一併執行(圖紙需蓋章或簽字確認)。

  第二條 加工期限和質量要求

  1、材料選定:材料的選定根據乙方自行選擇的方式:

  ①甲方根據乙方的制定選購。

  ②由乙方自行選購後交付甲方製作。

  2、在合同簽訂後,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料後開始計算,甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應由甲方根據自身的裝置、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為: 天。

  3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規範的,應符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規範的,應符合相應的規格型號要求。

  第三條 交貨時間、地點、結算方式

  1、交貨時間:甲乙雙方協商一致,甲方在合同簽訂後 日內交貨,即 年 月 日前。

  2、交貨地點:

  3、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務後,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內提貨;乙方收到通知後未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。

  4、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續並確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。

  5、甲方將成品交付乙方後,仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

  第四條 違約責任

  發生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:

  1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協商順延相應期限,每逾期一天,按照合同款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同),甲方應賠償乙方損失。

  2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任,給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。

  3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

  第五條 合同爭議及解決方式

  因本合同所發生的爭議,甲乙雙方應協商解決;協商不成的,則透過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

  第六條 補充條款

  如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協議,補充內容作為附件形式附於合同之後,與本合同同樣具有法律效力。

  甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

  經辦人(簽字): 經辦人(簽字):

  聯絡電話: 聯絡電話:

  日期: 日期:

  金屬材料加工的簡單合同3

  委託方(以下簡稱甲方):

  加工方(以下簡稱乙方):

  經雙方充分協商,在互利互惠的基礎上,就甲方委託乙方加工生產_______系列產品事宜,達成以下協議:

  第一條 加工產品範疇

  1、產品品名:

  2、產品規格為:

  3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

  第二條 委託加工訂單

  1、甲方根據市場銷售情況,於每月____日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單後____日內書面提出,否則,視為同意。

  2、乙方按確認的訂單提供產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計劃提前5天通知乙方,但調整幅度(量)不得超過計劃的______%,若超過_____%,雙方另行協商。

  3、乙方應盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。

  第三條 加工產品質量及責任

  風險提示:

  加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

  如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

  1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝製作,產品質量符合國家食品衛生標準。

  2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址,同時註明乙方系受甲方委託生產,附______商標使用授權書。

  3、產品在保質期內出現批次性質量問題,經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方製造引起的,除由乙方承擔該批有質量問題產品(需雙方清點數量)的責任外,乙方還應按該批有質量問題產品總值的_______%以實物形式(加工產品)補償給甲方;

  4、乙方交付的產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經雙方鑑定或經公證單位鑑定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:

  (1)加工產品的投訴賠償問題,甲方在預先徵得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者,消費者簽收確認,由乙方負擔賠償,賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委託乙方協助甲方處理;

  (2)在甲方有要求時,乙方可協助甲方處理質量投訴,但不負責對終端使用者(即甲方客戶)提供售後服務;

  (3)少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;

  (4)若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任。

  5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣,並嚴格遵循三檢制度。

  6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照影印件及生產、衛生許可證影印件,相應批次產品的出廠檢驗報告單。

  第四條 原材料及包裝材料供應

  風險提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

  1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的智慧財產權屬於甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

  風險提示:

  定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、裝置租賃、生產線閒置等相關損失。

  2、乙方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料,並確保所採購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。

  3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標籤等不能流入市場。

  第五條 產品交付與驗收

  風險提示:

  加工後的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

  1、產品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。

  風險提示:

  運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

  注意,要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

  此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

  2、產品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。

  3、產品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質量驗收單,並在乙方出庫單上簽字。

  4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量檔案及國家相應標準。

  5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象(如原輔材料、包裝材料不符合標準,成品有破損現象等)時,可向乙方提出異議,並有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;

  6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真後_____天內)後第______天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量_______萬箱以內的,第____天不低於_______萬箱,月訂貨量_______萬箱的,每天不低於_______萬箱,_______萬箱以上的,每天_______萬箱。

  第六條 違約責任

  1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。

  2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,並追究乙方法律責任。

  3、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。

  4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。

  第七條 其他

  1、爭議解決途徑:合同如遇爭議,甲乙雙方可協商解決,達不成協議的可向______仲裁委員會申請仲裁

  2、合同生效時間:合同有效期限本委託加工合同期限為______個月,自________年____月____日至________年____月____日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

  3、本合同正本一式_______份,經雙方當地人代表簽字蓋章後生效。

  4、其他未盡事宜另行訂立。

  委託方(蓋章):

  代表人簽字:

  ________年____月____日

  加工方(蓋章):

  代表人簽字:

  ________年____月____日

最近訪問